- 保证金合同 推荐度:
- 保证金协议书 推荐度:
- 相关推荐
保证金合同集合(14篇)
在当今社会,人们对合同愈发重视,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么一份详细的合同要怎么写呢?以下是小编为大家收集的保证金合同,仅供参考,大家一起来看看吧。
保证金合同 篇1
甲方(采购代理机构):__________政府采购中心
乙方(供应商):__________
为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目,简化投标保证金交纳,退还手续,提高采购效率,依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定,甲乙双方经协商,在平等自愿的基础上,就预存保证金的有关事宜达成协议如下:
第一条预存保证金金额,收取,退还
1、乙方自愿向甲方交纳预存保证金__________万元,作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。
2、乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后,__________向乙方出具收据并发放一张"预存保证金卡"。
3、办理退还预存保证金手续时,乙方应书面向甲方提出并退回"预存保证金卡"。甲方在确认乙方手续齐全后,__________个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金。预存保证金所孳生的利息全部上缴__________市财政。
第二条预存保证金的使用和管理
1、除采购文件另有规定外,"预存保证金卡"作为乙方参与甲方组织的政府采购项目时递交投标文件的凭证,无须另行交纳投标保证金;双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的`保证金数额的多少而增减。
2、个别特殊或采购金额较大的项目,甲方有权在采购文件中规定"不接受预存保证金卡",乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后,甲方依法退回该项目保证金。
3、乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时,甲方依法扣减预存保证金,并上缴__________市财政。乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足,否则,乙方的"预存保证金卡"失效。
4、 "预存保证金卡"仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用,乙方不得转借,出租,抵押或用于其他用途。
5、甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的"保证金专用账户",按国家有关法律法规进行管理和使用,不得挪作他用。
第三条争议解决方式
本协议发生争议,由双方协商或由政府采购监管部门调解解决;协商或调解不成,双方同意向__________仲裁委员会申请仲裁。
第四条协议生效和期限
1、本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效。__________年__________月__________日前已发采购公告的项目,由于未在采购文件中注明相关内容,不适用本协议。
2、在本协议履行期间,甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提出,要求甲方退还预存保证金,终止协议。甲方提出终止协议,必须提前__________个工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金,本协议长期有效。
3、在本协议履行期间,如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更,双方可协商修改,补充相关条款。
4、本协议一式__________份,双方各执__________份,均具同等法律效力。
甲方:(盖章)__________
乙方:(盖章)__________
法定代表人:(签字或盖章)__________
法定代表人:(签字或盖章)__________
地址:__________
保证金合同 篇2
甲方(采购代理机构):
乙方(供应商):______
为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目,简化投标保证金交纳,退还手续,提高采购效率,依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定,甲乙双方经协商,在平等自愿的基础上,就预存保证金的有关事宜达成协议如下:
第一条
预存保证金金额,收取,退还
1、乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元,作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。
2、乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后,向乙方出具收据并发放一张"预存保证金卡"。
3、办理退还预存保证金手续时,乙方应书面向甲方提出并退回"预存保证金卡"。甲方在确认乙方手续齐全后,5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金。预存保证金所孳生的利息全部上缴广州市财政。
第二条
预存保证金的使用和管理
1、除采购文件另有规定外,"预存保证金卡"作为乙方参与甲方组织的政府采购项目时递交投标文件的凭证,无须另行交纳投标保证金;双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的'保证金数额的多少而增减。
2、个别特殊或采购金额较大的项目,甲方有权在采购文件中规定"不接受预存保证金卡",乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后,甲方依法退回该项目保证金。
3、乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时,甲方依法扣减预存保证金,并上缴广州市财政。乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足,否则,乙方的"预存保证金卡"失效。
4、 "预存保证金卡"仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用,乙方不得转借,出租,抵押或用于其他用途。
5、甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的"保证金专用账户",按国家有关法律法规进行管理和使用,不得挪作他用。
第三条
争议解决方式
本协议发生争议,由双方协商或由政府采购监管部门调解解决;协商或调解不成,双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。
第四条
协议生效和期限
1、本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效。______年2月18日前已发采购公告的项目,由于未在采购文件中注明相关内容,不适用本协议。
2、在本协议履行期间,甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提出,要求甲方退还预存保证金,终止协议。甲方提出终止协议,必须提前10个工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金,本协议长期有效。
3、在本协议履行期间,如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更,双方可协商修改,补充相关条款。
4、本协议一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。
甲方(盖章):____________
乙方(盖章):____________
法定代表人(签字或盖章):____________
法定代表人(签字或盖章):____________
地址:____________
保证金合同 篇3
甲方:
乙方:
经甲、乙双方友好协商, 双方就市场保证金事宜,达成如下协议:
一、 乙方经甲方考察、评估并确认符合甲方开店条件后,甲乙双方签定经销合同,同时乙方向甲方交纳市场保证金(人民币)元,作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。
二、 甲方收取市场保证金后,给乙方开具市场保证金收据,作为交、退款凭据,此收据由乙方妥善保管。
三、 市场保证金不计息,双方经销合同终止后,按第五条规定,甲方凭市场保证金收据向乙方退还全部或部分市场保证金。
四、乙方若因主观原因造成经营不善,需要提前终止合同并退还保证金的,乙方需在约定的期限内按甲方制定的市场价格体系消化完所有货物后,可向甲方提出书面申请退还市场保证金。(附:市场保证金退还申请书)
五、 如果出现下列情况之一,甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金:
在合同有效期内乙方未经甲方同意而单方面终止经销合同时,甲方将扣罚全部市场保证金;
在合同有效期内乙方店内经销与其他商家产品类似的其他品牌产品,甲方将扣罚全部市场保证金;
乙方如果高于甲方规定的最高市场价销售,以及不遵守工程申报制度等,导致破坏甲方市场秩序,甲方将部分或全部扣罚市场保证金:
乙方故意扰乱市场秩序,导致甲方市场无法挽回,扣罚全部市场保证金;
乙方无意的`造成市场秩序混乱,导致甲方市场无法挽回,扣罚80%市场保证金;
乙方无意的造成市场秩序混乱,并全力协助甲方挽回市场的,扣罚50%市场保证金;
乙方需按甲方制定的专卖店、专柜摊位管理规定管理店面,若不按规定,经甲方抽查每违规一次,扣罚5~20%市场保证金。
市场保证金被扣罚后,乙方须在两个月内将所扣部分如数补足,否则,将影响下一次的合同续签。
五、本协议作为经销合同的附件,连合同一起执行并具同等法律效力。
六、本协议书一式三份,甲方执两份,乙方执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。
甲 方: 乙 方:
委托代理人: 主要经营者:
日 期: 日 期:
保证金合同 篇4
甲方:
乙方:
经甲、乙双方友好协商,双方就授权保证金事宜,达成如下协议:
一、乙方经甲方考察、评估并确认符合销售甲方货物条件后,甲方向乙方提供网络代理商授权证书,同时乙方向甲方交纳授权保证金(人民币)贰仟元,作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。
二、甲方收取授权保证金后,给乙方开具市场保证金收据,作为交、退款凭据,此收据由乙方妥善保管。
三、授权保证金不计息,双方合作授权证书终止后,按第六条规定,甲方凭授权保证金收据向乙方退还全部或部分授权保证金。
四、乙方若因主观原因造成经营不善,需要提前终止双方合作并退还授权保证金的`(不违反第六条规定),可向甲方提出书面申请退还授权保证金。
五、乙方向甲方提货金额累计达到(人民币)贰万(以协议书签订日算起),在不违反第六条规定前提下,可向甲方提出书面申请退还全额授权保证金。
六、如果出现下列情况之一,甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金:
1、在授权有效期内乙方未经甲方同意而单方面终止授权经销时,甲方将扣罚全部授权保证金;
2、在授权有效期内乙方店内经销与甲方产品类似的其他品牌产品,甲方将扣罚全部授权保证金;
七、本协议作为授权证书的附件,连合同一起执行并具同等法律效力。
八、本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方:____________乙方:____________
负责人:____________负责人:____________
日期:____________日期:____________
保证金合同 篇5
发包人: (下称甲方)
承包人: (下称乙方)
保证人: (下称丙方)
经甲乙双方充分协商,就乙方承包经营甲方的xx洗x中心事宜达成如下协议,双方应共同遵守。
一、合同标的
甲方将座落于 的xx洗x中心承包给乙方经营。乙方对甲方所有的xx休闲中心的现状已有充分了解,愿意承包经营甲方的上述休闲中心,并保证合法经营。
二、经营方式
乙方承包经营期间,实行独立核算、自负盈亏、自主经营。
三、承包期限
1、承包经营期限为 年,即从 年 月 日起至 年 月 日止。
2、根据法律规定或本协议书约定,提前解除或终止协议书履行的,不受上述期限的限制。
四、承包金及缴纳方式
乙方承包洗x中心经营的承包金为______元/年,采取先缴纳后使用原则;乙方应按下列方式向甲方缴纳承包金:
___________________;
_______________________;
五、甲方的权利与义务
1、甲方有权按协议约定的方式收取承包金,
2、甲方于本协议签字之日将xx洗x中心经营所需的各种证照交给乙方。
3、本协议签订后甲方应及时将xx洗x中心移交给乙方使用。
4、甲方对移交给乙方承包经营管理的设施、设备等资产享有法定所有权,并享有监督权。
六、乙方的权利与义务
1、乙方应按约定及时足额缴纳承包金。
2、乙方应当在工商管理部门和甲方的授权范围开展各项经营活动。
3、乙方经营期间的水电费用、证照的年检相关费用及其他有关部门收取的费用均由乙方自行承担。
4、合同期内,乙方对甲方提供的资产设施、设备享有使用权并必须保持设备完好。如因使用期限已满自然损坏的'设施,应由乙方及时上报甲方审定后报废,乙方不得擅自处理。
5、乙方在经营中不得违反国家的政策和法律,否则后果与经济责任自负。
6、未经甲方同意,不得擅自使用甲方财产对外提供担保,不得擅自处置甲方财产。
7、乙方不得在经营过程中将xx洗x中心转让给第三方经营,一经发现甲方有权随时终止合同并追究乙方的违约责任。
8、乙方不得以洗x中心名义对外进行担保或从事与经营范围无关的经营活动。
9、乙方对于洗x中心消防设备设施应定期检查、维护、保养,对于因消防设施不达标而引起的灾难由乙方自行负责。
10、乙方应在本协议书解除或终止之日将有效证照全部移交给甲方。
七、担保或保证金
丙方自愿为乙方在本协议框架类的全部义务向甲方提供连带责任担保,丙方提供担保的期间为二年。
乙方向甲方缴纳保证金_____元,乙方违约的,保证金归甲方所有,乙方不得主张退还。乙方无违约行为的,甲方应在协议解除或终止后及时退还保证金。
八、 违约责任
甲乙双方应当全面履行本协议书的约定,任何一方违约的,守约方有权提前解除协议或终止本协议书的履行。违约方应向守约方承担违约金______元;违约金不足以弥补守约方损失的,还应当赔偿守约方的损失。
九、 其它
1、协议期满后,甲方如重新对外发包经营的,在同等条件下,乙方有优先承包经营权。
2、协议期满或解除后,原有设备及设施归甲方所有,乙方添置的设备设施归乙方所有,甲方可折价取得该部分设备设施。
3、协议中如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商作出补充规定。补充条款具有与本协议同等的效力。
十、 本协议经双方签字后生效。
十一、 本协议一式叁份,甲乙双方及担保人各执一份。
甲方: 乙方:
担保方:
年 月 日 年 月 日
保证金合同 篇6
甲方:_____
法定代表人:
住所地:______
乙方:______
法定代表人:
住所地:______
甲乙双方此前共同参与了合作开发市街以北地块的项目,并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的.权利,双方经过协商,达成本合同:
一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付______万元人民币的保证金,用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。
否则,一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的,甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时,则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。
二、保证金的留置期限为______年,期间,对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分(下称余下保证金),由乙方按照的利率支付给甲方利息;
三、余下保证金的归还期限为:______
四、因本合同发生争议的,双方协商解决,不成时,交由乙方住所地人民法院裁判;
五、本合同经双方签章后生效,合同一式二份,每方各执一份。
甲方:_______
乙方:______
______年______月______日
保证金合同 篇7
甲方:________________有限责任公司
乙方:________________
甲方与乙方就市________________工程保证金纠纷一事,现经双方友好协商,自愿达成如下协议:
1、甲方因没有达到原合同有关________________工程质量约定,自愿放弃________________万元保证金。
2、乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。
3、甲方承诺今后不再就伍拾万元________________质量保证金一事向乙方提出任何请求(包括法律诉讼)。
4、本协议一式二份,甲、乙双方各持一份。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_______ 法定代表人(签字):_______
____年____月____日 ____年____月____日
保证金合同 篇8
甲方:_________
乙方:_________
本履约保证金合同由双方于_________年_________月_________日在_________市订立。为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第一条概况
鉴于甲方与乙方于____________________________________签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围
为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的_________%,金额:_________大写人民币_________元(¥_________)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条保证方式
为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的.违约金或损失赔偿额。
第五条保证期间
自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。
第六条资金证明
乙方向甲方提供履约保证金后,甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条争议的解决
本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条其他
本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
法定代表人或授权代理人(签字):_________
法定代表人或授权代理人(签字):_________
_________年_________月_________日
保证金合同 篇9
请打"√"选择:□新开户□变更资料□销户年月日
┌─────┬────┬──┬─┬─────┬────┬──┬────┐
│客户姓名│ │性别│ │联系电话│ │邮编│ │
├─────┼────┴──┴─┼─────┼────┴──┴────┤
│身份证号码│ │通讯地址│ │
├─────┼─────────┼─────┴────────┬───┤
│__卡号│ │客户保证金帐户(即客户编号)│ │
├─────┴──┬──────┼──────────────┼───┤
│每日转帐金额上限│¥__元│每日转帐次数限制│次│
├────────┼──────┼──────────────┼───┤
│可用资金保底限额│¥__元│每次转帐金额上限│¥_元│
└────────┴──────┴──────────────┴───┘
银期转帐划转保证金规定:
一、本申请书提交受理后,在当天开通银期转帐功能。银期转帐营业时间:周一到周五的9:00-15:30。
二、客户_________卡姓名必须与保证金帐户姓名一致,为同一人。
三、此功能仅限个人使用。发现公款私存,期货公司(银行)有权取消功能,无需预先通知。
四、客户请牢记_________卡密码,卡丢失后,请及时向_________银行_________分行营业网点办理挂失。
五、期货公司和银行可调整本功能,书面在营业场所公布,客户10日内未提出异议视为认可。
六、银行和期货公司终止本功能将提前一个月在营业场所公布。
七、本协议书由客户申请,期货公司审核,银行备案。
八、当客户有持仓头寸时,只可按可用资金的60%提取,但若当天提取金额超过日转账上限_________元,则需到_________期货经纪有限公司财务部办理手续。客户清户时需到_________期货经纪有限公司财务部办理手续。
九、当市场价格发生剧烈变化时,期货公司有权临时暂停交易风险较大客户的.银期转帐功能。
十、申请人作以下承诺:
(一)本人自愿申请使用银期转帐功能,办理以上_________卡与期货公司资金帐户间的自动转帐,并对系统执行的有效委托负完全责任。
(二)本人保证以上填写资料真实、准确、有效,如有关资料发生变化时,及时备齐有效证件到期货公司办理变更手续,所有变更资料被受理后次日生效。
(三)本人保守各个密码秘密,对密码相符的一切交易承担全部责任。
(四)如因以下原因或使系统无法按时执行资金转帐指令,本人自愿放弃提出异议和请求经济陪偿的权利。
1.本人期货保证金帐户或_________卡之一项或同时已挂失、销户、或依法冻结。
2.因本人期货保证金帐户或_________卡可用余额不足导致交易不成功。
3.本人当日转帐额超过本系统规定的转帐金额、次数限制。
4.指令下达超过本系统规定的营业时间。
5.由于不可抗力因素,如通讯故障、电力中断、系统稳定性等因素造成本系统无法受理委托指令。
6.本人密码或_________卡在书面挂失前,已被他人冒领资金。
十一、银期转帐划转保证金业务只适用于_________市_________卡的客户。
十二、本协议一式三份,具有同等法律效力。
申请人(签字):_________ _________银行(盖章)
负责人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
_________期货经纪有限公司(盖章)
负责人(签字):_________
_________年____月____日
签订地点:_________
保证金合同 篇10
甲方(借款方):
乙方(放款方):
甲乙双方本着公平自愿的原则签署本协议。经双方协商达成以下几条协议。
一、甲方自愿用自购土地亩,地址:及其上所建工程平方米做为抵押贷款,贷款额度为1年年利息为,第2年年利息为15。6%,第3年及以后年利息均为15。6%。手续费为申请款项总额的5%一次性收取,合同另行签定。
二、本次抵押贷款收取保证金
三、乙方保证保证金到位后15个工作日内放款。如果由于乙方原因在约定期限内未放款成功,在15个工作日内,原款退回;15个工作日外,双倍返还保证金。若甲方同意延期贷款,双方协商再议。若甲方在15个工作日内,资料未准备齐或不要此款项,导致无法办理抵押放款,保证金不退。
甲方:
乙方:
法人代表:
法人代表:
身份证号码:
身份证号码:
日期:
日期:
保证金合同 篇11
编号:_________________
致受益人:_________________
鉴于(下称“被保证人”)与你方签订了编号为的(合同或协议名称),我行愿就上述合同或协议项下向你方提供如下保证:_________________
一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写)。(下称“保证金额”)
二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期(保证期间,下同)为以下第_________种:
1.本保函有效期至________年________月________日止。
四、在本保函的有效期内,如被保证人质量不符合合同或协议的约定,我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内,以上述保证金额为限支付你方索赔金额:_________________
(一)索赔通知必须以书面形式提出,列明索赔金额,并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。
(二)索赔通知必须同时附有:
1.一项书面声明,声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;
2.证明质量不符合上述合同或协议约定以及被保证人有责任支付你方索赔金额的证据。
(三)索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址:________________________________
五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的`义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩,我行均有权主张。
八、因本保函发生争议协商解决不成,按以下第种方式解决:
(一)向本行所在地的人民法院起诉。
(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
九、本保函有效期届满或提前终止,受益人应立即将本保函原件退还我行;受益人未履行上述义务,本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。
十、本保函适用中华人民共和国法律。
十一、其他条款:_________________。
十二、本保函自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。
保证人(公章):_________________
负责人或授权代理人(签字):_________________
签发日期:_________________
保证金合同 篇12
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同中得未尽事宜协商一致,特订立补充协议一。
一、根据承、发包人双方签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程》施工合同中专用条款“按照投标文件的规定,承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的`5%在合同签订后7日内交纳履约保证金”
由于该条未明确履约担保金的退还具体时间,现补充明确为:按照投标文件的规定,承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金,基础工程完工,经验收合格由发包人及监理人书面确认后7日内发包人向承包人退还履约保证金总额的20%(无息退还);主体结构完工,经验收合格由发包人及监理书面确认后7日内退还履约保证金总额30%(无息退还),承包人承包范围内的工程全部完工,经发包人及监理人书面确认后7日内退还剩余的50%(无息退还)。
二、其他本补充协议若与原施工合同不一致的按本补充协议执行保证金退还协议书合同范本。此补充合同未涉及的条款,执行发包人与承包人签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同》。本补充协议与原施工合同具有同等法律效力。
三、本协议一式捌份,发包人、承包人各执肆份。
发包人:承包人:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
电话:电话:
保证金合同 篇13
委托方:_________(甲方) 开户银行:_________(乙方)
建设单位:_________(丙方)
根据建设部、财政部建质[20x]7号和建设厅、财政厅建管[20x]46号文件精神,为加强_________市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下:
1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。
2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。
3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的`单位进行维修的,实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。
4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知,才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。
5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用“质量保证金”的,乙方负责由此引起的所有法律责任。
6.本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。
7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。
甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_____________ 签订地点:_____________
丙方(签章):_________
_________年____月____日
签订地点:_____________
附件:
建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)
根据建设部、财政部建质[20x]7号和建设厅、财政厅建管[20x]46号文件精神,_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户,“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存_________元“保证金”。
开户行:_________(盖章)
专户帐号:______________
经办人:_________(签字)
_________年_________月_________日
保证金合同 篇14
甲方:______
乙方:______
经甲、乙双方友好协商,双方就授权保证金事宜,达成如下协议:
一、乙方经甲方考察、评估并确认符合销售甲方货物条件后,甲方向乙方提供网络代理商授权证书,同时乙方向甲方交纳授权保证金(人民币)______元,作为信守约定和维护市场秩序的`一种经济保证形式。
二、甲方收取授权保证金后,给乙方开具市场保证金收据,作为交、退款凭据,此收据由乙方妥善保管。
三、授权保证金不计息,双方合作授权证书终止后,按第六条规定,甲方凭授权保证金收据向乙方退还全部或部分授权保证金。
四、乙方若因主观原因造成经营不善,需要提前终止双方合作并退还授权保证金的(不违反第六条规定),可向甲方提出书面申请退还授权保证金。
五、乙方向甲方提货金额累计达到(人民币)______万(以协议书签订日算起),在不违反第六条规定前提下,可向甲方提出书面申请退还全额授权保证金。
六、如果出现下列情况之一,甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金:
1。在授权有效期内乙方未经甲方同意而单方面终止授权经销时,甲方将扣罚全部授权保证金;
2。在授权有效期内乙方店内经销与甲方产品类似的其他品牌产品,甲方将扣罚全部授权保证金;
七、本协议作为授权证书的附件,连合同一起执行并具同等法律效力。
八、本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方:______乙方:______
负责人:______负责人:______
日期:______日期:______
【保证金合同】相关文章:
保证金合同05-23
关于保证金合同12-28
保证金合同范本07-29
工程质量保证金协议02-23
保证金转让协议书范本10-31
国外保证金交易浅析08-05
签订劳动合同时收取押金保证金的法律风险08-05
北京市市场场地租赁保证金合同02-21
保证金“保证”出的风波02-20
保证金申请书03-10