- 相关推荐
农村回迁房屋买卖合同
在人们越来越相信法律的社会中，合同的用途越来越广泛，签订合同也是非常有必要的行为。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编收集整理的农村回迁房屋买卖合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
农村回迁房屋买卖合同1
卖方：_____（以下简称甲方）身份证号：____________
买方：_____（以下简称乙方）身份证号：____________
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本协议，以资共同信守执行。
第一条因甲方的房屋被依法拆迁，甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。
乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。
第二条由于上述的房屋尚未施工，开发商出售的房屋处于预售阶段。
甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号，选择房屋的楼层及位置。
第三条根据开发商的要求，乙方自行应当支付房款（房屋平均价格为每平方米_____元，具体房款按所购的楼层及位置具体核算）。
除此，作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元的酬谢金。
第四条乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后，支付给甲方酬谢金的'__%；待房屋主体结构完成后再支付%；基余的待楼房交付后日内支付完毕。
第五条上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于__。
如果回迁房屋位置不在上述地段，乙方有权利解除该协议，甲方应当退还已支付的酬谢金。
第六条乙方有权利在甲方与相关单位结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议，甲方不得无故阻拦。
如果需要甲方方面的相关手续，甲方有义务协助提供。
第七条
1、如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同，以甲方名义签订购房协议，甲方应当协助乙方办理过户。
2、乙方有办理房屋产权证，土地证及其过户手续的需要，甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。
3、如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。
第八条乙方如在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻挠。
第九条
1、本协议签订后，双方应该共同遵守，甲方不得无故反悔，不得再对该房屋主张任何的权利。
2、如果甲方违约，除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外，还应当支付人民币_____（大写_____）_____元的违约金。
第十条本协议双方应当共同执行，不得无故反悔。
任何一方违反本协议的，应当支付对方元（大写：元整）的违约金。
第十一条在本协议履行过程中，双方发生分歧应该协商解决，协商不成，任一方均可向人民法院起诉。
第十二条本协议一式份，双方各执份为凭。
第十三条本协议自双方签字之日起生效。
甲方（签章）：乙方（签章）：____________
住址（工作单位）：住址（工作单位）：____________
联系电话：_________联系电话：____
______年______月______日______年______月______日
农村回迁房屋买卖合同2
甲方(卖方)：_____________身份证号：_____________________________
乙方(买方)：_____________身份证号：_____________________________
经甲乙双方平等自愿协商一致，就房屋买卖事宜达成本协议内容如下：
一、甲方在__年______月______日购买了回迁楼
房一套(现该房产未抽号分房)，甲方自愿将该房产出售给乙方，乙方已对该房产相关状况做了充分了解自愿购买。
甲方在本协议签订时将甲方与原卖方签订的.卖房协议等原件交付给乙方。
二、卖方的房产是________村拆迁协议分得房产中的三楼以下房产，建筑面积约______平方米。
三、双方确定上述房产出售价款共计人民币(大写____元整)。乙方在合同签订、收到甲方与原卖方签订的卖房协议等原件时，一次性将购房款支付给甲方。
四、甲方协助乙方办理房屋交付等手续，双方均不得反悔，如反悔赔偿对方的全部损失。
五、本协议自甲乙双方签字之日生效。
协议一式两份，双方各持一份。
甲方：___________乙方：___________
(签字按手印) (签字按手印)
______年______月______日______年______月______日
农村回迁房屋买卖合同3
合同编号：[合同编号]
合同当事人：
卖方：[卖方名称]
买方：[买方名称]
摘要：
本合同是在《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的基础上，经双方自愿，平等协商，就农村回迁房屋进行买卖而订立的合同。双方均表示具有相应的法律能力，愿意按照本合同的约定履行各自的义务。
一、房屋基本信息：
1.买方购买农村回迁房屋的具体地址为：[房屋地址]
2.买方支付的购买房款为：[购买房款金额]
二、权利与义务：
1.卖方应当在本合同签订之日起[具体天数]内将房屋的权属证书、房屋用途变更证明以及其他相关手续材料交付给买方。
2.买方应当在接收房屋权属证书、房屋用途变更证明以及其他相关手续材料后，办理房屋过户手续，并支付剩余购房款。
3.卖方保证所出售的房屋所有权的合法性和真实性，如产生纠纷，应承担相应的法律责任。
4.买方拥有房屋的所有权，并享有相应的使用权及收益权。
三、违约责任：
1.若卖方未按本合同约定的`时间和方式履行交付房屋及相关手续的义务，则应向买方支付违约金，违约金金额为购房款的[违约金比例]。
2.若买方未按本合同约定的时间和方式支付购房款，则应向卖方支付相应的违约金，违约金金额为购房款的[违约金比例]。
四、合同生效与解除：
1.本合同自双方签字、盖章之日起生效，并自愿履行至合同约定的期限届满。
2.若合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他约定事项：
1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决，并应以书面形式进行补充约定。
2.本合同一式贰份，卖方和买方各执壹份，具有同等法律效力。
六、附件：
1. [附件1：身份证复印件]
2. [附件2：房屋权属证书复印件]
特此确认，卖方（盖章）： 买方（盖章）：
日期： 日期：
农村回迁房屋买卖合同4
卖方：(以下简称甲方)身份证号：买方：(以下简称乙方)身份证号：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本协议，以资共同信守执行。
第一条、因甲方的房屋被依法拆迁，甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。
第二条、由于上述的房屋尚未施工，开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号，选择房屋的'楼层及位置。
第三条、根据开发商的要求，乙方自行应当支付房款(房屋平均价格为每平方米
元，具体房款按所购的楼层及位置具体核算)。除此，作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元的酬谢金。
第四条、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后，支付给甲方酬谢金的_____%;待房屋主体结构完成后再支付%;基余的待楼房交付后日内支付完毕。
第五条、上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于。如果回迁房屋位置不在上述地段，乙方有权利解除该协议，甲方应当退还已支付的酬谢金。
第六条、乙方有权利在甲方与相关单位结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议，甲方不得无故阻拦。如果需要甲方方面的相关手续，甲方有义务协助提供。
第七条、
如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同，以甲方名义签订购房协议，甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证，土地证及其过户手续的需要，甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。
第八条、乙方如在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻挠。
第九条、本协议签订后，双方应该共同遵守，甲方不得无故反悔，不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约，除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外，还应当支付人民币(大写)
元的违约金。
第十条、本协议双方应当共同执行，不得无故反悔。任何一方违反本协议的，应当支付对方元(大写：元整)的违约金。
第十一条、在本协议履行过程中，双方发生分歧应该协商解决，协商不成，任一方均可向人民法院起诉。
第十二条、本协议一式份，双方各执份为凭。
第十三条、本协议自双方签字之日起生效。
甲方(签章)：乙方(签章)：
住址(工作单位)：住址(工作单位)：
联系电话：联系电话：
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
【农村回迁房屋买卖合同】相关文章：
回迁房房屋买卖合同04-04
农村房屋买卖合同08-07
农村房屋买卖合同08-10
【推荐】农村房屋买卖合同08-10
农村房屋买卖合同【合集】08-11
农村房屋买卖合同（优选）08-11
新农村房屋买卖合同04-01
农村集体房屋买卖合同03-07
农村房屋买卖合同模板12-12
农村洋房房屋买卖合同04-02