现在位置:范文先生网>范文大全>合同范本>公司的承揽加工合同

公司的承揽加工合同

时间:2024-03-06 18:17:27 合同范本 我要投稿
  • 相关推荐

公司的承揽加工合同

  随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同对我们的帮助越来越大,签订合同也是最有效的法律依据之一。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编帮大家整理的公司的承揽加工合同,欢迎阅读与收藏。

公司的承揽加工合同

公司的承揽加工合同1

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,行政法规,遵循平等、自原、公平和诚实信用的原则,双方就本建设施工事项协商一致,订立本协议。

  一、工程概况

  工程名称:华同公司屋顶彩钢防水工程

  工程地点:华同公司

  工程内容:彩板房主体,外墙,内部截断,室内外门窗

  二、工程承包范围。承包范围:清包,只包人工。所有材料由甲方提供,乙方自带施工工具。甲方已有的材料由乙方出车出人拉到施工现场。

  三、承包工程价格及面积

  1、工程面积约为400平方米,最后结算按照实际面积结算,实际面积以东南西北墙体边缘计算;

  2、承包价格按实际面积每平方85元人民币。

  四、协议工期

  开工日期:

  竣工日期:

  合同工期总工作日历天数10天。其中上顶板和外墙板必须在立架后天3天内完工。

  五、工程质量标准:符合安全标准。

  六、甲方必须保证施工场地路通、电通。

  七、乙方必须按协议所设计施工,保证工程质量,按期完工。

  八、在施工过程中,乙方必须按国家有关安全生产操作规范施工,若发生工伤事故一切责任由乙方自负。

  九、结算方式:工程验收合格后,工程量按实际完工的面积结算,一次付清。

  十、付款方式

  1.签订合同后,甲方先期支付乙方元工程款。

  2.余款完工验收后付清,不得拖欠。

  十一、保修期限及范围:保修期一年,保修期内因施工质量出现问题由乙方负责维修,但人为损坏和自然灾害不属保修范围。

  十二、本协议甲乙双方必须遵守,任何一方不得违约,如有一方违约按30000元处罚;

  十三、本协议一式两份,双方各执一份,经甲乙双方签字盖章即可生效。

  甲方:乙方:

  法人代表:法人代表:

  电话:电话:

  签定日期:20xx年xx月xx日签定日期:20xx年xx月xx日

公司的'承揽加工合同2

  原告:_________________

  住所地:_________________

  法定代表人:_________________

  电话原告造成的经济损失__________元。

  3、诉讼费用由被告承担。

  事实和理由

  原、被告于__年订立合同,约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款_____元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按时使用,给原告造成了很大的损失。为维护原告的合法权益,特诉至贵院,请求依法解除合同,判决被告返:________________

  被告:_________________

  住所地:_________________

  法定代表人:__________________。

  电话:________________

  诉讼请求

  1、依法解除合同,被告返还原告价款__________元;

  2、判令被告依法赔偿给还价款,并赔偿原告的.经济损失。

此致

  __________人民法院

  具状人:_________________

  _____年_____月_____日

公司的承揽加工合同3

  定作方:_______________(简称甲方)

  营业执照号码:_____________________

  承揽方:_______________(简称乙方)

  营业执照号码:_____________________

  根据《加工承揽合同条例》有关规定,经双方协商一致,订立下列条款,共同信守:____________

  品名或项目

  规格、型号单位数量单价价款或酬金元金额:仟佰拾万仟佰拾元角分

  一、产品的质量、包装、加工方法:________________________

  二、原材料的提供以及规格、数量、质量:________________________

  三、履行的期限、地点和方式:_________________________

  四、验收标准和方法:_________________________

  五、结算方式:_________________________

  六、违约责任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承担违约责任。

  1.承揽方的违约责任:不能交付定作物或完不成工作,偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___%或酬金总额____%的违约金。

  其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。

  2.定作方的违约责任:中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等,赔偿承揽方因此造成的损失,中途废止合同,属承揽方提供原材料的,偿付未履行部份价款总值_____%的`违约金;不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金_____%的违约金。其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十二条的有关规定执行。

  七、双方约定的其它条款:________________

  八、以上条款如有未尽事宜,应以书面协议,作为附件。

  九、本合同执行中发生纠纷,双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方都可以向合同管理机关申请调解、_____,也可以直接向人民法院起诉。

  十、本合同一式________份,正本双方各执___________份,副本送工商行政管理局所存查。

  十一、本合同有效期限:从双方签章之日起到________年________月________日止。

  十二、本合同签订日期:________年________月________日

  定作方:________________

  代表:__________________

  开户银行:______________

  帐号:__________________

  承揽方:________________

  代表:__________________

  开户银行:______________

  帐号:__________________

  _______年______月_____日

公司的承揽加工合同4

  定作人:____________________(以下简称甲方)

  定作人法定代表(负责)人:____________________签约人:____________________

  定作人承办单位:____________________联络人:____________________联系电话:____________________

  定作人机构地址:____________________传真电话:____________________

  承揽人:____________________(以下简称乙方)

  承揽人法定代表(负责)人:____________________签约人:____________________

  承揽人营业执照:____________________生产报刊亭许可证明:____________________

  承揽人机构地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________

  银行开户许可证:____________________开户行____________________账户:____________________

  根据《_____》以及我国现行的有关法律、法规,按省局要求,双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装,此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则,订立如下合同条款:

  第一条标的

  乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为:_____万元。

  第二条制作报刊亭的数量、规格、价格(价款单位:每个/人民币万元)

  1、____________________

  2、____________________

  3、____________________

  注:整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价,该结算价格含:包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。

  第三条加工、制作与安装、要求

  1、报刊亭安装后稳定、可靠,空间利用充分,使用面积不小于_____平米。

  2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不锈钢板,结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型热弯加强度有机玻璃,顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型,内设图书报刊架。附件包括:推拉窗、电源接线板、电表一块,蓝色阳光板封顶,并有通风口一处。

  第四条验收标准和方法

  ①、乙方将报刊亭样品(按照甲方要求的规格、材质)制作成品后,交甲方进行初验,初验合格后方可生产。

  ②、甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比,也可采取随机抽验。

  第五条交货时间和地点及包装运输要求

  ①、交货时间:乙方必须保证在_____年_____月_____日前全部交货。

  ②、交货地点:乙方负责送到甲方指定的安装位置,并安装完毕。

  ③、包装运输:乙方在交货时,应对成品进行包装,并保证信报箱在运输过程中不被损坏,如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。

  第六条报刊亭安装及验收与售后服务

  ①、乙方对制作的报刊亭进行安装;

  ②、经乙方安装的报刊亭,必须经甲方验收,遇有验收不合格的,乙方应在_____日内予以整改,不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除_____%做为另行维修费用,并不返还乙方(按双方预定的标准和技术要求验收);

  ④、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。

  第七条结算方式、期限及安装费用

  ①、甲、乙双方签订的合同生效后15日内,甲方应向乙方指定的账户拨付合同标的额30%的预付款。

  ②、乙方交货后15日内,甲方再向乙方账户拨付合同标的额30%的价款,累积达到合同标的额的60%。

  ③、乙方按期安装完毕,并经甲方验收合格后15日内,甲方再向乙方指定的账户拨付合同标的额35%的价款,累积达到合同标的额的95%。

  ④、剩余的合同标的'额5%(_____元)价款,作为乙方向甲方预留的质量保证金,一年后经甲方正常使用确无质量问题,甲方主动将乙方剩余的质量保证金,一次性拨付乙方。

  第八条甲方违约责任

  ①、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随意改变数量或到货无故拒收,甲方支付乙方合同的标的额_____‰的违约金;

  ②、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款,每逾期一天,除补交货款外,应向乙方支付_____‰的违约金。

  第九条乙方违约责任s

  ①、乙方未按甲方的质量要求,隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等,甲方除按质论价外,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____‰违约金;

  ②、乙方不得以任何方式转包或分包,如发现转包或分包,甲方有权终止合同,由此造成的经济损失由乙方承担;

  ③、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭,每逾期一天,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____‰的违约金。

  第十条纠纷的处理

  当事人从下列两种方式中选择第_____种方式,作为本合同争议的解决方式。

  ①、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交邯郸_____委员会_____;

  ②、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。

  第十一条附则

  ①、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间,甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。

  ②、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准,口头通知无效,报刊亭规格的变动以双方共同协商后,作出

  补充条款为准,补充条款与本合同具有同等效力。

  甲方:____________________

  ___年___月___日

  乙方:____________________

  ___年___月___日

【公司的承揽加工合同】相关文章:

[精选]加工承揽合同07-23

(精选)承揽加工合同07-18

承揽加工合同06-30

(经典)加工承揽合同02-22

承揽加工合同(精选)07-15

加工承揽合同07-16

承揽加工合同07-30

【经典】加工承揽合同03-04

加工承揽合同(范本)10-06

加工承揽合同(通用)08-05