购销合同常用【6篇】
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，我们用到合同的地方越来越多，它可以保护民事法律关系。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编帮大家整理的购销合同6篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
购销合同 篇1
原告：王XX，女，汉族，现就职于XX市劳教所第X大队，电话：XXXXX
被告：河北XXX房地产开发有限公司，地址：XX市XX路XX号，法定代表人：张XX，电话：XXXXX
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于XX县XXX的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的.，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
XX市XX区人民法院
具状人：王XX
XX年X月X日
附：本诉状一式二份
证据X件
购销合同 篇2
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，签订本合同如下：
一、单价、数量、总价如下表：
二、款项与货物交接：货款收到____日之内发货。
三、货物交接地点：
四、货款结算方式：需方支付方式为银行转账款到发货，户名：账号：开户银行：。
五、违约责任
1、如甲方未能按指定时间将货物送往乙方指定地点，则甲方需要承担由此而给乙方造成的'损失，即在总款项中扣除15000元做为对乙方的赔偿;如乙方未能及时将货款汇给甲方，则乙方也承担15000元的违约赔偿金。
2、如甲方所发货物规格不符或以次充好，由此造成退货之运费由甲方自行承担。
六、解决合同纠纷方式;协商解决或由人民法院裁决。
七、其他约定事项;不采用。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
购销合同 篇3
合同编号： ____________________
供方：
需方：
经供需双方协商一致，签订电梯货物购销合同书，共同遵守下列条款：
1、 产品名称、规格、数量、 单位、价格(含税价)、供货时间：
2、 交货时间：____________________年 10 月 16 日
3、 交(提)货地点运输方式及费用负担: 需方到供方生产场地自提。费用需方自付。
4、 包装标准：木箱包装，打印装箱清单。
5、 安装标准及责任：
(1)需方按设计的井道图安装，安装必须达到国家标准。
(2)供方提供轿厢拼装图，并作为合同附件。
(3)如不按标准和井道图安装，出现的问题将由需方自行解决。
(4)供方提供调试，并承担相应费用。
6、 结算方式：
(1) 合同签订后三日内，需方付合同总金额的30%作定金，计RMB6984.00元， 供方收到款后安排生产。
(2) 合同总金额余款的50%货款计RMB11640.00元，需方付款提货。
(3) 安装调试完毕，业主验收合格后一周内付20%货款计RMB计4656.00元。
7、 违约责任:除不可抗拒的原因之外,供方未按本合同预约日期到货,应向需方支付逾期到货的.违约金,每日按货款总金额的百分之五计算违约金。合同在履行中发生争议时双方应通过友好协商解决,协商不成,可在双方各自所地法院提起诉讼.
8、 本合同一式二份,供方持一份,需方持一份,自双方签订之时起生效.本合同如有修改,需经双方在更改处签字并盖章确认.
9、 本货物质量保证期二年，虽无保修金，但属于货物质量问题，供方负责保修。
供方:
需方:
单位地址:
单位地址:
委托代理人:
委托代理人:
电话号码:
电话号码:
签约日期: ____________________年 月 日
签约日期:____________________年 月 日
购销合同 篇4
甲方（需方）：
签订日期：______年______月______日
乙方（供方）：
签约地点：
1、本合同是依照《中华人民共和国合同法》订立的，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。
2、合同条款：
签订双方商妥订货产品总值人民币________元。其产品名称的规格、质量、数量、单价、总值、交货付款等如下：
（1）产品规格及价格：
产品名称型号
等级
规格长×宽
单价（元/片）
数量（片）
金额（元）
合计金额大写：
（2）产品的包装及运输费用负担：乙方承担运费。
（3）产品交货方法及费用负担：乙方运到甲方指定地点。
（4）货款结算方法：款到发货。
（1）供方如未能履行合同，须负下列责任：
①产品花色、品种、规格、质量不符合同规定：需方同意利用的，按质论价，退货贬值总值价款，不能利用的，应负责包退包换。由于延误交货时间，每天应偿付需方千分之_____的罚款。
②产品数量不符合规定：少交需方仍有需要的照数补交；因延期而不要的，可以退货，并承担因此而造成的损失；不能交货的，应偿付需方以不能交货的`货款总值的百分之______的罚金。
（2）需方未能履行合同时，须负以下责任：
①中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应补偿变更后的货款及总值百分之___罚金。
②中途退货，需方应根据双方签订合同的实际货值按百分之___进行补偿，需方所交纳的定金不予退还。
③自提产品未按规定日期提货，每延期一天，应偿付供方以延期提货部分货款总额千分之___罚金。
④未按规定日期付款，每延期一天，应偿付以延期付款总额千分之___的罚金。
⑤实行送货或代运的产品拒绝接货，应承担由此而造成的损失和运输费用及罚金。
（3）产品价格：如需要调整，必须经双方协商方能变更。
（4）任何一方不得要求全部或部分解除合同，否则承担一切经济责任。
（5）如需要变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前___天与对方协商修订调整，任何一方不得擅自变更合同。一方变更合同，对方有权拒绝收购，因此而不能执行合同应偿付对方千分之___的罚金。
（6）确因自然灾害等原因，影响执行合同或延期交货，需提前___天通知对方，经有关机构证明，可酌情减免罚金。
4、执行合同中，发生争议和纠纷，签约双方协商不成，均可向法院提出诉讼。向仲裁机关申请仲裁（两者选一）。
5、本合同一式二份，供需双方各执一份。
供方单位（盖章）：
法定代表人签字：
代理人签字：电话：
需方单位（盖章）：
法定代表人签字：
代理人签字：
电话：
购销合同 篇5
经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：
一、数量、计量单位、单价、金额
品 名
规格
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注价金总额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。
三、袋重合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。若遇便车，乙方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货：
____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。
____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。
____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。
____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。
甲方逾期提(收)货的。乙方有权处理该货，并不免除甲方责任。
六、付款办法和期限：
1.甲方在____年____月____日前付定金________元;
2.采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。
____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元;
____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元。
3.采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月____日～____日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任：
甲方责任：1.中途退货或违约拒收的，偿付退(或拒收)货部分货款总值____%的违约金。逾期提货的.，每天偿付逾期提货部分货款总值____%的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。2.逾期付款的。每天偿付逾期付款总额____ %的违约金。
乙方责任：1.不能交货的，偿付不能交货部分货款总值5%的违约金;逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付____ %的违约金。2.所交水泥质量、规格不符合同规定，除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。
八、本合同一式____份。经法定代表人签字后生效。有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
甲方：________________________ 乙方：________________________
代 表 人：________ 代 表 人：________
开户银行：________ 开户银行：________
帐号：____________ ____年__月__日 帐号：____________ ____年__月__日
购销合同 篇6
需方：（以下简称甲方）
供方：（以下简称乙方）
甲乙双方本着友好合作的态度，就甲方向乙方购买铝合金门窗事项，在平等互利、自愿、双方协商一致的原则，订立以下条款。
一、品牌、数量、计量单位、单价、金额
二、质量标准
1、执行08J/T714规定标准，符合工程竣工验收并达到合格要求。
2、由乙方按时向甲方交送供货单、实验报告、合格证，甲方凭单验质。
3、产品要求配件齐全、顺滑、轻逸、无噪音。
4、乙方提供的产品应符合设计要求及国家规范标准（强度、气密性、保温性等）
三、材料要求
1、铝合金门型材3.0mm厚，配置6mm钢化玻璃LOWE+9A+6mm钢化玻璃，德国进口五金配件，采用德国重磅双轴轮，型腔采用三元乙丙胶条。
2、铝合金窗型材2.0mm厚，配置6mm钢化玻璃LOWE+9A+6mm钢化玻璃，德国进口五金配件，型腔采用三元乙丙胶条。
四、交货方式、地点和运杂费负担
1、乙方组织运输工具送货到广东省XXX市甲方指定的`地点。
2、运费、上下车费等均由乙方自理。
3、产品运输中应采用相应的包装进行保护，包装费用由乙方承担；
4、产品损耗已包含在合同总价中。
五、供货日期：年月日至年月日，乙方依照甲方要求分批次供货。
六、付款方式及期限：合同签订之日三天内，甲方付10%货款给乙方作为定金，其余二年内分期提货时结清。
七、违约责任：任何一方不得违约，否则违约一方应赔偿另一方经济损失及承担经济责任。
八、解决合同纠纷的方式：上报XX仲裁委员会仲裁。
九、其它约定事项：未尽事宜，候双方协商解决。
十、本合同一式贰份。甲乙双方各执壹份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月_____日
【购销合同】相关文章：
购销合同08-18
购销合同【精选】08-28
购销合同(经典)04-24
购销合同02-26
购销的合同02-16
(精选)购销合同11-12
购销合同（经典）10-12
购销合同【经典】10-06
（经典）购销合同09-12
购销合同[精选]09-16