购销合同大全(8篇)
在人民愈发重视法律的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编为大家整理的购销合同8篇，欢迎大家分享。
购销合同 篇1
合同编号： 签订地点：
供方：地址：需方：地址：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，就需方向供方购买 海鲜 事宜，经过友好协商，按照平等互利的原则，双方签订本合同。 一、 标的物名称、规格型号、数量、金额：
二、质量要求：符合国家及本行业相关质量要求。
三、交货日期： 20xx年 月 日之前。具体由需方书面（传真或邮件）通知，若未通知，以本合同的前述约定为准。
四、运输方式及交货地点：
运输方式为： 公路运输 ，卸货及费用由 需 方承担。
交货地点： 五、验收标准、方法：
1、需方收到产品后应现场及时验收，若有异议应以书面形式在当天内向供方提出，以便协助解决。否则供方视为需方按要求收货。
2、产品的技术标准和质量，符合供方产品质量的企业标准或国家标准。 3、产品的包装均以供方出厂标准，包装物供方不予以回收，不另计价。 4、本合同确定的计量单位为箱，规格见包装上的提示或报价表标注。 六、付款方式及期限：
1、付款方式：需方以银行电汇方式向本合同指定的.供方银行账户付款。
2、款项支付：合同签订后工作日内，需方给付合同总价款的 70%，货到经需方验收合格后付合同总价款的 30 %。付余款前供方需提供与本合同内容相符的发票，否则需方有权拒绝付款且不承担相应的违约责任。 七、违约责任：
1、供方逾期交货的，每逾期 工作日，按逾期交付标的物价款的% 向需方支付违约金；逾期超过工作日的，需方有权解除合同，并要求供方按照逾期交付标的物价款的 % 支付违约金。
2、需方逾期付款的，则应承担合同总价款的%作为逾期付款的违约责任赔偿。
3、因供方交付的标的物质量达不到本合同约定的质量要求的，供方应支付不低于相关标的物价款的 % 的违约金，需方有权拒收货物并解除合同。
4、需方未经供方同意而单方解除合同的，应向供方支付不低于合同价款的30% 的违约金。
八、未尽事宜双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力；在履行本合同过程中发生的争议由双方协商解决，协商不成的，提请供方所在地人民法院依法诉讼。
九、本协议一式两份，供需双方各执一份，均具同等法律效力。本协议如有未尽事宜，由双方协商解决。
附件：供方产品单页说明书。
以下无正文，为签署区：
供方：需 方： （盖章） （盖章）
法定代表人或法定代表人
授权代表人（签名）： 授权代表人（签名）： 签署日期： 20xx年月 日签署日期：20xx 年 月 日 联系电话： 联系电话： 传真号码： 传真号码： 电子邮箱： 电子邮箱： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 税 号：
税 号：
购销合同 篇2
甲方：
乙方：
因施工需要由乙方为甲方负责砂子的供应，为明确双方的责任和权利，经充分协 商，按照《中华人民共和国合同法》达成如下协议。
一、材料要求 砂子应级配良好、质地坚硬、颗粒洁净、粒径小于 5 ㎜ ，含泥量应小于 3%，其它指 标也应符合《公路工程集料试验规程》有关规定。
二、收料地点 由乙方运输至甲方的使用地点后收料。
三、单价 出厂单价： 元/立方米。 元/立方米 元/立方米
运至 段内时单价：
运至 段内时单价：
以上单价含一切费用。
四、计量与支付方式
1、计量：对所购砂料的`数量由甲乙双方在甲方指定的卸料点现场按照装车收方计量或由乙方 现场堆料一定数量后，甲乙双方共同收方。具体采用那种方式收方，由甲方根据工程具体 施工情况而定。此收方数量经现场核实后，将作为结算的依据。
2、支付：甲方按实际拉运数量和本协议价格计算出的总价，每 支付一次。不开具发票。
五、双方责任与义务
（一）、甲方责任与义务
1、向乙方提供所需砂料的规格和技术要求；
2、按照双方确定的支付方式向乙方支付材料款额；
4、甲方有权拒绝乙方提供的不合格材料，卸车时发现材料不符合质量要求或乙方不 按甲方指定地点卸料时，甲方有权拒收；
5、甲方委托联络人 或桩号，以保证乙方及时供应。
电话：
（二）乙方责任与义务
1、保证按甲方要求供应砂料（此要求包括砂子的质量、数量、规格、供应时间、供 应地点等） ；
2、乙方为甲方提供所需的一切材料过程中的安全责任由乙方全部负责，甲方不负任 何责任。
3、乙方联络人： 电话： 乙方接到甲方材料使用要求后在 24 小时内供货到现场。
六、本协议一经签定，双方必须严格遵守，否则违约方应承担相应的责任。 本协议一经签定，双方必须严格遵守，否则违约方应承担相应的责任。
七、协议未尽事宜，双方另行商议。 协议未尽事宜，双方另行商议。 在执行本协议过程中双方发生争执，
八、在执行本协议过程中双方发生争执，应当协商解决或由有仲裁管辖权的劳动仲 裁委员会或法院解决。 裁委员会或法院解决。
十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。 本协议一式两 甲乙双方各执一 本协议自签定之日起生效，在供应结束、费用结清后自行失效。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
甲方代表： 电 话： 乙方代表： 电 话：
年 月 日 年 月 日
购销合同 篇3
发包人： 承包人：
住所： 住所：
委托代理人： 营业执照号：
电话： 法定代表人： 电话：
手机号： 委托代理人： 电话：
本工程设计人： 电话：
施工队负责人： 电话：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
1.2 工程内容及做法（详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。
1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第＿＿＿种承包方式。
（1）承包人包工、包料（详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表）；
（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表）；
（3）承包人包工、发包人包料（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表）。
1.4 工程期限＿＿＿＿天，开工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日，竣工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日。
1.5 合同价款：本合同工程造价为（大写）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单）。
第二条 工程监理
若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的'姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条 施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第＿＿＿种方式提供：
（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸）；
（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）＿＿＿＿＿＿元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。
第四条 发包人义务
4.1 开工前＿＿＿＿天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；
4.2 提供施工期间的水源、电源；
4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系；
4.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；
4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；
4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进尝竣工验收。
第五条 承包人义务
5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；
5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；
5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现常。
第六条 工程变更
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表7：家庭居室装饰装修工程变更单）。
第七条 材料的提供
7.1 由发包人提供的材料、设备（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；
7.2 由承包人提供的材料、设备（详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
甲方(业主)： 乙方：
签字： 委托代理人签字：
签约日期： 签约日期
购销合同 篇4
供方： (以下简称甲方)签订地点：
需方： (以下简称乙方)签订时间： 年 月 日
经供需双方充分协商，签订本合同，以兹共同遵守。
第二条、质量要求技术标准： 粗蛋白≥30%、水分≤12%、粗纤维≤4、赖氨酸≥3、无霉变、无结块、不掺假。
第三条、交(提)货方式、地点： 按月供货，每月不少于15吨，需方仓库。
第四条、运输方式及到达站和费用负担： 货运到厂前的运费、保险由供方承担，到厂后的费用一切由需方承担。
第五条、合理损耗标准及计算方法： 由需方计量部门认证的地磅过磅为准。
第六条、检验标准、方法、地点及期限： 由需方企业抽样化验，如有异议由供需双方共同认定的'质检部门抽样化验。
第七条、结算方式、时间及地点： 合同签订后一月内付清全部货款，合同供应量内价格不变，货款支付到供方财务人员账户，供方即为收到货款，该账户如下：户名：杨琼，卡号：6212 7300 1990 0083 223，开户行：宜宾市商业银行叙府路支行。
第八条、违约责任： 由违约方赔偿守约方全部损失。
第九条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，依法向供方人民法院起诉;
第十条、本合同自 签订之日 起生效 。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇5
甲方：
乙方：
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖电动车事宜，订立本合同。
第一条、电动车的型号规格： 。
第二条、数量与价款：
数量： 台。
车辆价款： 元，
大写 整。
第三条、付款方式：
1. 合同签约，乙方需预交30%车款订金。
2. 车辆交接当天乙方支付剩余车款。
3. 运费由乙方承担。
第四条、质量：
甲方向乙方出售的车辆，其质量必须符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求。
第五条、交车时间与地点、交付及验收方式：
1.交车期限：________年____月____日前。
2.提车方式： 乙方自提 □ 甲方送车上门 □
3.交车地点：
4.车辆交接时当场验收，乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如有异议，应当场向甲方提出。
第六条、关于售后服务的约定：
1.关于主要零部件(控制器、线束、后桥、减震、电机、等)总成的保修期限为________年，易损件保修期三个月。
2.在上述保修期内车辆出现质量问题，由甲方提供零部件，供乙方维修。
3.由于使用、保养不当或疏忽造成的质量问题，或者由于装潢、改装不当造成的质量问题，或者在甲方以外的其它地方修理造成的质量问题，由乙方自行承担后果。
第七条、违约责任：
1.乙方不能按时支付车款的，按逾期应付款依银行迟延付款的规定向甲方偿付违约金。延期付款超过1个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方按相当于全部车价款的5%支付违约金。
2.甲方不按时交付车辆的，按乙方已付款依银行迟延付款的.规定向乙方偿付违约金。延期交付车辆超过1个月的，乙方有权解除合同，并要求甲方按相当于全部车价款的5%支付违约金。
第八条、解决争议的方法：
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。如协商不成，双方选择诉讼方式的，应向本合同的签约地人民法院依法起诉。
第九条、本合同自双方法定代表人签字盖章之日起生效，本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
购销合同 篇6
甲方(销售方)________________
乙方(购买方)________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经协商一致，达成如下协议：
第一条 煤炭品种、数量、价格
1.1煤炭品种为 煤矿生产的 煤，数量以实际供应并验收的为准，长期供应，但每月保证供应壹万叁仟吨以上煤炭，发热量在5200大卡以上，硫0.8左右，挥发6—15个之间，水10个以下。粒度最大不能超过50mm。
1.2 价格：发热量在5200大卡以上按0.13元结算，每降低100大卡降低20元/吨。(若煤炭掉价，乙方将提前六天通知甲方)
第二条 煤炭质量
注：，煤质误差按国家标准执行，煤炭质量要求以商丘裕东发电有限责任公司的合同要求为准。
第三条 交货时间、地点及运输方式
3.1交货时间：____________________
3.2交货地点：商丘裕东发电有限责任公司煤厂
3.3运输方式：火车运输及费用由甲方负责，货到夏邑火车站后转汽车运输，汽车车辆由乙方负责，但运费每吨30元由甲方承担。煤从火车站拉出以火车站的过磅为准。甲方应给乙方到电厂的合理消耗(按国家标准)，数量以电厂过磅为准。如出现数量短少由乙方按价赔偿。煤炭到火车站后，乙方保证三天运完3000吨，如不能运完，在站内产生的费用由乙方负责。但火车到站卸车费、装车费，站台费等费用由甲方承担(如果油价变动，运费按市场价调整)。
第四条 煤炭验收
4.1 煤炭交货后，由上去裕东发电有限公司于三日内完成验收。
4.2 质量确认：双方同意以商丘裕东发电有限责任公司煤厂的检验结果为准。(附数量单据)检验结束后，各种税收由甲方负责交纳。
第五条 货款支付方式
5.1 乙方收到甲方向商丘裕东发电有限责任公司煤厂的交货验收单据，票据齐全后以银行国内信用证方式付清单据记载的全部煤炭款。
5.2 信用证支付的条件如下：甲方向乙方提供全额的增值税发票。电厂煤质检验合格证明和过磅数量单据，双方对上述单据验证可盖章后三日内(休息日除外)。甲方只能划走这批煤的.总额，多余的资金等下批甲方到货后，符合上述条款可划付。信用凭证到期不能履约有乙方收回信用凭证。
第六条 保证方式
6.1乙方应前期开具______元的银行信用证明交给甲方，甲方也应在乙城市的银行存入______元的保证金，双方同时到场共同签字才能取款。时间为_____天。
第七条 违约责任
7.1 甲方如不能按约定的时间_____年___月___日(以银行国内信用凭证使用期限为准)供应数量、质量符合合同规定的煤炭，存入永成银行的保证金______元作为违约金归乙方所有，并承担违约责任。
7.2 一方违约给对方造成的损失应承担赔偿责任，但因不可抗拒的自然灾害造成的损失除外。(但必须有省级政府的证明)
第八条
8.1 各种税收由甲方负担，甲方每吨付给乙方纯佣金肆拾元。
8.2 本合同未尽事宜可根据情况的变化，经双方商定可另行协商以书面形式签订补充合同，与本合同具有同等效力。
第九条 合同争议的解决
9.1 双方发生争议的，可协商解决;协商不成提请_____市仲裁委员会仲裁。
第十条 本合同一式三份，甲乙双方各执一份。
甲方： 乙方：
主要负责人： 主要负责人：
(签章) (签章)
签署日期： 年 月 日
购销合同 篇7
甲方：
乙方：
甲乙双方经平等协商，就甲方向乙方采购玻璃事宜达成共识，并签订如下合同条款。
二、数量
玻璃数量以实际使用的整板玻璃面积计算。
玻璃加工以净尺寸计算。
三、质量要求
1、乙方所供玻璃必须是合同所指定生产厂家生产的优质浮法玻璃。
2、背喷漆彩晶玻璃加工，以甲方认可的样板颜色为准；喷涂必须均匀，不能花；漆附着力要好，不能脱落；同一批次背喷漆玻璃不能有色差。
3、透光漆玻璃必须透光，但不明透明。
4、玻璃与镜片不能有明显划痕。
5、银镜片镜面必须平整，入镜图象不能变形；镀银层不能脱落。
6、按甲方要求进行磨边加工和现场钻孔加工。
四、供货时间
100㎡的玻璃板材，供货期在七天以内。
五、运输方式
1、由乙方负责运输，装车费用及运输费用由乙方承担。
2、货到甲方现场后，其搬运费用由甲方负责。
六、货款与支付方式
货款依本合同条款一所列品名、规格和价格，按实际用量进行结算。 付款实行分期结算的方式：
1、甲方每向乙方递交一批货单，甲方按货单总价款的 %，向乙方支付订金。
2、货到甲方现场后，甲方按货款的. %向乙方支付货款。
3、待钢化白玻璃和镜片安装完毕，甲方确认钢化白玻璃、镜片无质量问题，甲方在一周内将货款全额支付给乙方。
4、背喷漆玻璃和透光玻璃安装完毕后，甲方从此货款总额中留取 %作为质量保证金，待质保期满，甲方将此款一次性返还给乙方。
七、其它约定
1、凡玻璃、镜片质量问题，乙方应无条件地给予换货或退货。
2、背喷漆玻璃和透光漆玻璃产品质量保证期为一年，从玻璃粘贴完工交付使用之日起计算。
3、运输途中玻璃损坏，由乙方负责；卸
车清点后玻璃损坏，由甲方负责；二次搬运谁损坏由谁负责。
4、乙方在加工出的成品玻璃上，应清晰牢固地标明玻璃尺寸。
5、甲方粘贴背喷漆玻璃时，应选用非酸性和碱性的中性玻璃胶。
6、此合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方：
签约代表人：
乙方：
签约代表人：
年 月日
购销合同 篇8
甲方(供方)：
乙方(需方)：
二、质量标准：□国家标准 □行业标准 □企业标准 □以双方在合同中约定的标准 标的物包装和标签内容应符合相关标准和国家有关规定。
三、标的物交付方式、地点、费用承担及期限：
标的物按下列第 种方式交付：
1、甲方负责发货
2、乙方自行提货
3、乙方委托提货
四、付款方式及期限：
五、不可抗力
甲、乙双方在任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由。在取得有关主管机关证明后，允许延期履行或不履行合同，并根据情况可部份或全部免予承担违约责任。
第六条本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未做规定的.，双方可以达成书面补充。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部份，与本合同具有同等法律效力。
第七条合同效力：
本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖签章之日起生效。
合同有效期自 年 月 日至 年 月 日
本合同一式两份，供方执一份，需方执一份，有效期限： 年 月 日至 年 月 日
甲方(供方)：
乙方(需方)：
年月日：
【购销合同】相关文章：
购销合同(经典)04-24
购销合同02-26
购销的合同02-16
（经典）购销合同09-12
购销合同【经典】10-06
购销合同（经典）10-12
购销合同(精选)08-21
购销合同【精选】08-28
购销合同[经典]09-17
购销合同[精选]09-16