现在位置：范文先生网>范文大全>合同范本>购销合同

购销合同

时间：2023-10-14 09:13:35 合同范本我要投稿

（经典）购销合同4篇

　　在不断进步的社会中，关于合同的利益纠纷越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编为大家整理的购销合同4篇，希望对大家有所帮助。

（经典）购销合同4篇

购销合同篇1

　　订立合同双方：

　　购货单位：___________________(以下简称甲方)

　　供货单位：___________________(以下简称乙方)

　　第一条其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等，如表所列：

　　材料名称及花色规格(毫米)及型号质量标准计量单位单价(元) 合计(元)

　　第二条产品包装规格及费用__________________

　　第三条验收方法____________________________

　　第四条货款及费用等付款及结算办法_____________________

　　第五条交货规定

　　1.交货方式：____________

　　2.交货地点：____________

　　3.交货日期：____________

　　4.运输费：______________

　　第六条经济责任

　　1.乙方应负的经济责任

　　(1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之_____计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

　　(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的_____%的罚金。

　　(3)产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值______%的罚金付给甲方。

　　(4)产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之____的罚金。

　　(5)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。

　　2.甲方应负的经济责任

　　(1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值x%的罚金。

　　(2)甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的'，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_____%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。

　　(3)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之____的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。

　　(4)属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之______的罚金。

　　(5)甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之____计算付给乙方，作为延期罚金。

　　(6)乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。

　　第七条产品价格如须调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之_____作为罚金付给甲方。

　　第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额______%的补偿金。

　　第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前____天与甲方协商。

　　第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

　　第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。

　　第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。(两者选一)

　　第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

　　第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

　　第十五条本合同一式_______份，由甲、乙双方各执正本一份、副本_______份。

　　甲方：____________(盖章)

　　乙方：_________(盖章)

　　签约日期：

购销合同篇2

　　合同编号：

　　需方(以下简称“甲方”):供方(以下简称“乙方”)：

　　甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买机电产品事宜，达成以下协议,双方共同遵守：

　　一、产品名称、数量、价格

　　乙方保证所提供的所有产品是全新的，并且采用乙方最新设计和合格的材料制造，各方面符合合同所规定的质量、规格、型号等要求。

　　二、质量要求、技术标准

　　执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准。在供货时附出厂说明书、合格证，作为本合同的有效附件。

　　三、交货：

　　1、交货日期：甲方付清全部货款后的七个工作日内。2、交货方式：乙方负责运输并承担运费、装卸货费用。3、交货地点：甲方指定地址。四、乙方对质量负责的条件及期限：

　　1、乙方提供一年免费维修，如在产品使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后48小时到达甲方现场，在产品使用过程中发生的有关技术性问题，乙方在接到甲方通知后24小时内给予答复。

　　2、因产品质量问题发生争议，由乙方所在地的技术单位进行质量鉴定。

　　3、产品的风险自发货之日起转移至甲方方，但产品的所有权自甲方付清所有款项之日起转移至甲方，在甲方付清所有款项之前，本合同所述的产品的'所有权归乙方。五、产品的包装、发货及运输：

　　1、乙方应在产品发货前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

　　2、包装上注明货物品种及数量。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单与设备一起发送。

　　3、设备在发运手续办理完毕后24小时内发货，乙方通知甲方准备接货。

　　六、付款方式：

　　1、签订合同后三个工作日内支付合同总金额10%的预付款。2、产品发货前付清余款。

　　七、违约责任

　　1、逾期交货的，乙方应每天按合同总价的万分之五向对方支付违约金。2、甲方无正当理由拒收的，应向乙方支付合同总价30%的违约金。

　　3、乙方不能在合同规定时间内调试合格的，甲方有权解除合同，此时乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金。

　　4、如一方违反本合同的约定，违约方除应承担本协议第七条的违约责任外，还自愿承担守约方为实现权利所支付的合理费用包括但不限于律师费、差旅费、法院诉讼费等。

　　八、争议解决方式：

　　本协议在履行过程中，如发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，双方同意由乙方所在地法院起诉解决。

　　九、其他：

　　本协议自双方签字/盖章之日起生效。本协议一式四份，甲乙双方执两份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：地址：地址：

　　法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　帐号：帐号：

　　开户行：开户行:

　　签约日期：签约日期：

购销合同篇3

　　供方：_________　　(以下简称甲方)

　　需方：_________(以下简称乙方)

　　一、购销数量：

　　从_________年_________月_________日到_________年_________月

　　_________日，供方向需方提供液化气约_________吨，结合市场实际情况，以每次确定供需数量为准。

　　二、结算价格：

　　为了共同拓展市场需求，本着互惠互利原则，供方给予需方按当时供方挂牌价下浮_________元/吨。配送运输费用_________元/吨。

　　三、结算方式：

　　采用银行汇票、汇兑存入供方帐户，款到开票装车。供方均衡送货，需方批量划款(包括货款和运输费用)，每次不少于_________吨。

　　四、配送地点：

　　需方，否则属于违约行为。

　　五、保证金：

　　为确保需方按合同内容履行，由供方收取需方_________元保证金(不得低于一车货款价值)。

　　六、供货方式：

　　需方依据商定量，向供方提出书面认购单，供方根据与需方商定的每天承接量配送，配送货到后需方应于2小时内接卸完毕，并即时签署回执单。

　　七、计量方式：

　　执行国家规定标准(计量误差为千分之三点五);计量误差范围内以供方出厂计量为准;超过计量误差范围时，供需双方协商解决。

　　八、质量标准：

　　执行国家标准：_________。

　　九、其它约定事项：

　　遇有供方不可抗力造成停工检修，购销数量双方协商;因计划停工检修，提前十天书面通知对方后可暂停送接货;需方对质量、计量有异议，应于接卸前当场提出并即时通知供方;对接卸后提出的`异议供方不予认可。

　　十、违约责任：

　　需方在认购后拒而不接货视为违约，由供方按吨从保证金中扣除相应优惠的金额(以_________元/吨为准);供方能承受的价位拒而不供货视为违约，需方有权终止合同。

　　十一、其它事项：

　　当遇有国家行政部门规定与本合同发生冲突，本合同终止。

　　十二、合同未尽事宜另行协商。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

购销合同篇4

　　原告：王XX，女，汉族，现就职于XX市劳教所第X大队，电话：XXXXX

　　被告：河北XXX房地产开发有限公司，地址：XX市XX路XX号，法定代表人：张XX，电话：XXXXX

　　诉讼请求

　　1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

　　2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

　　3、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于XX县XXX的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的'入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!

　　此致

　　XX市XX区人民法院

　　具状人：王XX

　　XX年X月X日

　　附：本诉状一式二份

　　证据X件

【购销合同】相关文章：