现在位置:范文先生网>范文大全>合同范本>订购合同

订购合同

时间:2023-06-01 08:41:53 合同范本 我要投稿

【精华】订购合同锦集10篇

  在当今不断发展的世界,合同的法律效力与日俱增,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么常见的合同书是什么样的呢?以下是小编为大家整理的订购合同10篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

【精华】订购合同锦集10篇

订购合同 篇1

  甲方(需方):

  地址:

  联系电话:

  乙方(供方):

  地址:

  联系电话:

  经甲、乙双方进行认真协商,就甲方向乙方订购家具等一批,达成以下协议,特订立此订购合同。

  一、所订货物:

  款式:

  数量:

  用料:

  金额(元):

  二、质量要求:

  以双方确认的样品为准。

  三、货款支付:

  总金额______元人民币,大写____________,签订合同_____日内甲方付给乙方全款。

  四、检验、验收及交货

  1、成品的验收以甲乙双方确认产品图片、图纸及材质为验收标准。

  2、半成品检验、成品验收以及产品交付均在乙方所在地进行。

  3、乙方于____年____月____日起开始安装,____天内交货。乙方通知甲方清点数量,两天内甲方如不回复即算全部产品到位。

  4、交货期届满后,甲方未按时提货超出____天,乙方可代甲方保管。保管费按合同约定总价款每____%/天收取。

  五、运输、搬运、安装

  1、方负责费用。乙方负责安装。

  2、甲方应提前清理好安装场地(场地须平整),以便乙方到货后及时安装。货到之日起___日甲方未清理好安装场地将视为全部合格。

  3、家具产品使用者(如宾馆、酒店办公楼等)签署的安装验收手续,对甲方具有法律效力。

  六、违约责任

  若逾期支付本合同约定的款项,甲方应向乙方按时付款额每日____的比例支付违约金至实际支付完毕之日止。

  1、期交货,甲方按相应产品价款每日___%的比例向乙方收取违约金。

  2、在甲方货款、违约金或其它相应款项未付清之前,乙方有权扣发或收回甲方订购的相应价值的`产品,经乙方催收之日起___日内仍未支付的,乙方对该产品可自行处理,责任由甲方承担。

  七、合同变更

  1、本合同签订后,任何一方不得擅自变更合同,合同变更需双方确认方能有效。

  2、因甲方变更合同而造成乙方材料或劳务费用等损失,由甲方承担。

  3、产品变更或其它说明必须以书面形式加盖公章或经办人签字同具法律效力。

  八、质量保修

  1、乙方对所交付的产品提供为期___月修,在保修期内产品发生一般质量问题,乙方负责维修,重大质量问题,乙方可以更换。

  2、产品的保修限于正常使用而出现的质量问题,一切非正常使用、维修、保养、运输等人为因素造成的损坏,或因不可抗力造成的损坏,不属保修范围,但若甲方支付材料费、人工费后,乙方可以及时维修。

  九、附则

  1、本合同____页、附图____页,一式___份,甲乙双方各执壹份,双方签字盖章后生效。

  2、本合同未尽事宜,双方可以另行补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  3、本合同产生的争议,双方可友好协商解决,协商解决不成时,向法院提起诉讼。

  甲方:

  签订日期:

  乙方:

  签订日期:

订购合同 篇2

  甲方: 学校

  乙方:润成服饰有限公司

  经甲乙双方共同协商,达成以下合同内容:

  1、甲方向乙方订购幼儿园校服(园服) 套

  其中:大号 套 中号 套 小号 套

  2、甲方需分别向乙方提供幼儿园校服(园服)大号、中号、小号的尺寸。

  3、甲方向乙方所订购的幼儿园校服(园服)用 布料生产。

  4、甲方向乙方所订购的幼儿园校服(园服)价值共计金额 元(大写 元)

  其中:大号单价 元, 套,计 元。

  中号单价 元, 套,计 元。

  小号单价 元, 套,计 元。

  5、甲方向乙方所订购的幼儿园校服(园服)的`款式、色彩按乙方向甲方提供的样本中由甲方选定的样本生产。如果甲方提出特别要求,乙方须对甲方所选定的样本进行修改或重新设计,修改、设计费由甲乙双方协商定价 元(大写 元)。

  6、该合同经甲乙双方签字后,甲方需向乙方交纳 元(大写 元)的订金,如果在乙方未生产甲方所订购的幼儿园校服(园服)前,甲方提出退货要求,乙方不退还甲方交的订金。

  7、该合同双方签字后 日内,乙方须向甲方按质按量交所订的幼儿园校服(园服)(非乙方人为因素除外,如:停电,交通,以及其它人力不可抗拒的自然灾害等)。

  8、付款方式:乙方向甲方交的幼儿园校服(园服),经甲方验收合格后 日之内,甲方一次性向乙方付清合同金额减去订金后的所有款项 元(大写 元)。如果甲方不能按合同要求的期限内向乙付清款项,每推迟一天,乙方须向甲方按合同金额的 %收取滞纳金。

  9、本合同经甲乙双方签字后立即生效,甲乙双方任何一方单方违反上述合同内容任意一款的,违约方向另一方按合同金额的 倍进行赔付,双方协商意见不一致时,双方有权交由司法机关按有关法律进行责任裁定。

  甲方(盖章) 学校 乙方(盖章)润成服饰有限公司

  甲方负责人签字: 乙方负责人签字:

  二00 年 月 日

订购合同 篇3

  合同编号:____________

  签订地点:_______________________________

  签订时间:___________年_______月_______日

  买受人(甲方):_________________________

  种植与出卖人(乙方):___________________

  根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,经充分协商,就茶叶种植与订购有关事宜达成一致,订立本合同。

  一、茶叶种植品种、面积

  乙方在自有茶地种植茶叶品种:__________________________________________

  种植面积合计____________亩,预计总产量______________________________。

  二、鲜茶交售品种、数量、收购保护价格

  甲方在每年的产茶期内均敞开收购乙方交售的自产鲜茶,其品种、数量、收购保护价格如下表:

  春

  夏

  秋

  品种

  数量

  保护价

  备注

  收购价格:甲方以高于当天________________茶叶批发市场同一等级鲜茶价格的_________%进行收购;若低于保护价的,按保护价结算。

  交售数量为估计数量,以实际数量为准。

  三、收购方式

  双方协商选择以下第_________种收购方式

  1.乙方自行运送到甲方过磅交售,费用由__________________承担。

  2.由甲方到乙方茶叶种植地收购。

  四、结算方式和期限

  鲜茶交售当天即按验收凭单支付价款,最迟不超过_________天。

  五、甲方主要责任

  1.按合同约定敞开收购卖方所提供鲜茶;

  2.应当于收购当天自行或者委托检测机构对鲜茶质量进行检测;

  3.以质论价,按收购标准进行验收,不压价、不缺斤少两;

  4.定期派员无偿提供必要的茶叶种植、施肥、用药种类、采收技术和病虫害防治等知识(包括发放宣传资料,集中培训,送科技下乡活动等);

  5.不得拖欠卖方的鲜茶款,按当天验收凭单按时足额发放鲜茶款。

  六、乙方主要责任

  1.乙方应按照甲方提供的符合无公害茶叶ny5020-20xx环境条件在自有茶地进行种植、施肥、用药等管理,不对所种植的茶树喷施国家禁止使用的高残留农药、超标农药和催生剂,不在采收前_________天施下肥料、喷施叶面肥等;

  2.乙方按标准要求于当天上午_________后至下午_________前手工采摘鲜叶,并在采摘后_________小时内交售,不向买方提供雨天采收的鲜茶和隔天采摘的鲜茶。乙方交售的鲜茶应符合无公害茶叶ny5020-20xx要求品质,无劣变、无异味、洁净,不含有非茶类夹杂物,否则甲方有权拒收;

  3.乙方应对甲方提供的'生产技术、制茶工艺严格保密,自觉维护双方的经济利益。

  七、违约责任

  (一)甲方违约责任

  1.没有按时按量收购,造成鲜茶变质等损失,或故意压级压价,除赔偿卖方的损失外,应向乙方支付该批鲜茶总价值_________%的违约金;

  2.逾期支付鲜茶款,按中国人民银行关于逾期付款的规定,向乙方支付违约金。

  (二)乙方违约责任

  1.擅自向他人出售甲方应收购鲜茶,致使无法按本合同约定的数量交付甲方鲜茶的,应向甲方支付不履行合同部分鲜茶总值_________%的违约金,并继续履行合同;

  2.交售不符合质量安全标准的鲜茶,应按每百斤_________元向买方支付违约金。因此造成人身伤亡,乙方应承担一切责任。

  八、争议解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决或申请有关部门调解;协商或调解解决不成的,按下列第_________种方式:

  1.提交_________仲裁委员会仲裁;

  2.依法向人民法院起诉。

  九、合同期限

  合同期限为_________年,自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。合同期满后,可由甲乙双方协商一致,重新签订订购合同。

  十、其他约定事项:__________________________________________________________________________。

  十一、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定,经合同双方协商,作出补充规定附后。

  十二、本合同一式二份,合同双方各执一份,具有同等法律效力;合同副本一份,送________________________________________________________

  备案。

  甲方:________________(签章)乙方:_________(签章)

  法定代表人:__________________法定代表人:___________

  委托代理人:__________________委托代理人:___________

  住所:________________________住所:_________________

  身份证 :_____________________身份证:_______________

  电话:________________________电话:_________________

  开户行:______________________开户行:_______________

  户名:________________________户名:_________________

  帐号:________________________帐号:________________

订购合同 篇4

  甲方:

  负责人:

  地址:

  乙方:

  负责人:

  地址:

  ( 以下简称甲方 ) 与 (以下简称乙方)就购买 业务签订以下合同,共同遵守。

  第一条 产品名称、价格、数量。

  (经查淘宝网同类产品报价 元,京东网同类产品报价 元。)

  第二条 交货地点及时间

  1.地点:

  2.时间:自本合同签订后7日内交货。

  第三条 订货形式

  1.乙方根据甲方要求提供 款式及样品,经双方确认后,再进行批量订购。

  2.货物到达甲方指定地点后,甲乙双方依据订货清单进行清点验收,并办理交接签字手续。

  第四条 甲方责任

  1.甲方通过 款式后,在合同生效及执行过程中不得擅自更改。

  2.按此合同付款日期,按时付款。

  第五条 乙方责任

  1.乙方须保证产品质量,如有质量问题,乙方须同意甲方退货。

  2.按此合同交货日期,按时交货。如未按时交货,甲方将扣除乙方20%的货款作为违约金。

  第六条 结算方式

  1.终结付款额,依据实际订购商品件数,经双方认可后的款额支付。

  2.甲方收到乙方全部货物并验收合格后,须在半年内付清乙方全部货款。

  第七条 本合同有效期自签订之日起生效,到全部货款结清之日为止。

  第八条 此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同,需赔偿对方1万元的`货款作为违约金。本合同一式两份,双方各执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

订购合同 篇5

  合同编号:

  甲方(养殖方):

  乙方(收购方):

  根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规,经双方协商一致,达成如下协议。

  一、乙方向甲方订购蚕茧,订购蚕茧的有关情况如下品种名称

  品种规格或等级

  数 量

  (张)

  质量标准及要求

  备注

  二、价格

  □固定价格: 元/张,合计总价款为 元。

  □保护价格:基准价 元/张。收购日当地市场价高于基准价时,以市场价收购;收购日当地市场价低于基准价时,以基准价收购。

  □浮动价格:基准价 元/张。收购日当地市场价高于基准价时,收购价=基准价+(市场价-基准价)× %;收购日当地市场价低于基准价时,收购价=基准价-(基准价-市场价)× %。

  三、蚕种提供方式

  蚕种由□乙方免费提供,□乙方有偿提供,□甲方自备。乙方提供蚕种的数量、时间和方式为: 。蚕种应满足的条件为: ;蚕种价格为 元/ (单位),合计:

  元(□甲方于 年 月 日前一次性付清;□于交货时抵扣收购款)。

  四、交货期限、方式

  (一)交货期限:

  (二)交货方式:

  □送货。甲方将所订蚕茧送到 ,交货日期以乙方书面签收日期为准,运输及相关费用由 承担。

  □提货。甲方书面通知乙方到 提货,交货日期以书面通知日期为准,运输及相关费用由 承担。

  □代办托运。甲方通过火车(汽车、轮船或 )将所订蚕茧托运到 ,交货日期以运输委托手续日期为准,托运及相关费用由 承担

  五、验收

  (一)验收地点:送货以货物到达地为验收地点;提货以提货地为验收地点;代办托运以 为验收地点。

  (二)验收时间:乙方在收到货物之日起 日内验收完毕。乙方对蚕茧的品种、质量、数量等有异议的,应在验收之日起 日内书面向甲方提出。

  (三)验收标准:

  六、付款方式

  (一)收购定金:乙方□ 是/□否在 年 月 日前向甲方支付收购定金 元。交货时定金应□抵作收购款/□返还甲方。

  (二)货款结算:

  □现金结算,验收合格后钱货当场结清。

  □银行结算,乙方在验收合格后 日内,把货款汇入甲方开户银行 ,账号 。

  七、违约责任

  (一)甲方违约责任

  1、拒绝交付所订蚕茧的`,按合同总价款的 %向乙方支付违约金。

  2、交付的蚕茧少于所订数量的,按少交蚕茧总价款的 %向乙方支付违约金。

  3、逾期交付所订蚕茧的,按逾期交付蚕茧总价款的 %向乙方支付违约金;逾期交付超过 日的,乙方有权解除合同。

  4、因甲方原因造成所订蚕茧质量不符合合同约定的,按合同总价款的 %向乙方支付违约金。乙方仍需要的,甲方应按收购日当地市场价格交付蚕茧;乙方不需要的,甲方自行处理。

  (二)乙方违约责任

  1、拒收所订蚕茧的,按合同总价款的 %向甲方支付违约金。

  2、少收所订蚕茧的,按少收蚕茧总价款的 %向甲方支付违约金。

  3、逾期接收所订蚕茧,按逾期接收蚕茧总价款的 %向甲方支付违约金,并承担由此产生的保管费用等相关损失。

  4、逾期支付货款的,应支付完货款,按同期银行存款利率向甲方支付逾期部分的利息,并按合同总价款的 %向甲方支付违约金。

  八、争议解决方式

  本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,也可向有关行政主管部门申请调解。调解不成的,按下述第 种方式解决。

  1、申请重庆仲裁委员会仲裁。

  2、依法向人民法院提起诉讼。

  九、本合同一式 份,甲方 份,乙方 份。未尽事宜,双方另行约定。

  十、其他约定事项:

  甲方:(签章) 乙方:(签章)

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  住所: 住所:

  身份证号码: 身份证号码:

  电话: 电话:

  年 月 日 年 月 日

订购合同 篇6

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方协商,甲方到乙方订购一批防雨防寒棉裤,达成如下协议,以便双方共同遵守:

  一、订购方式:

  乙方包面料、加工、包质量和售后服务。乙方严格按样品加工,布样、式样与样品一致,大小以测量为准。若大小不适,由乙方负责改进,不再另外收费。

  二、服装价格及支付方式

  棉裤867条×190元/条=164730元(大写:壹拾陆万肆仟柒佰叁拾元整)。在乙方交清全部所需服装后,一次性付清款项。

  三、交货时间:

  乙方必须在20xx年2月5日前交付。

  四、违约责任:

  1、甲方若不按时付款,承担违约金5000元。

  2、乙方若不按时交货,每迟一天扣除服务费500元。 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

订购合同 篇7

  签订购房合同并不是一件简单的事,要讲究一些技巧,否则可能留下各方各面的风险,为以后解决纠纷带来了困难。在签订此类合同时,一般会有以下流程及内容,应当注意逐条认真研究审查:

  1、仔细审查开发商的销售(预售)许可证,看其内容是否有所购房屋的栋号,预防开发商资质不全买到烂尾楼。

  2、查看所签合同是否由房屋管理部门统—制定、印制的。以防欺诈受骗。

  3、针对付款方式、核算方式与开发商达成协议,并把双方允诺的内容写人正式合同。要注意公平合理,慎防开发商设置过重义务,日后无法履行。

  4、所购房屋的确切地理位置、所购房屋的土地使用权限及土地宗地号等。避免货不对板。

  5、商品房的'建筑面积、使用面积(其中建筑面积、分摊面积应分别标出),房屋的层高等。避免房屋面积缩水等。

  6、商品房的产权性质,产权登记约定的期限和有关方的责任。要注意写明办理产权证时间,免得买到无证房。

  7、关于商品房屋装修、设备标准、房屋质量的承诺和责任。此类约定应当尽量明确、详尽,免得给对方有机可乘。

  8、房屋的用途或使用性质。

  9、房屋交付使用的时间。要明确一个合理的时间。

  10、违约责任:

  ①面积差异。应对实际面积与合同标明的面积的误差作出详细的规定,以免交付使用时,对于误差面积的核算方式与开发商产生纠纷。千万不可仅以“多退少补、按实际面积为准”一笔代之。

  ②付款延期。付款延期的违约责任,应与开发商延期交付房屋的违约责任对等,由双方协商决定。

  ③延期交房。开发商往往规定由于不可抗力造成的延期,不承担相应的违约责任,但是却没有规定所谓不可抗力包括哪些内容,这些内容必须在合同中详细列出,以免双方就是否由于不可抗力造成延期交房发生纠纷。

订购合同 篇8

  甲方: 乙方:

  甲乙双方经平等协商,就购买墙纸事宜达共识并签订成如下合同条款:

  一、货物名称及购货数量

  二、交货与运输

  在甲方施工现场 交货。运输费用由乙方承担。

  三、货款价值

  万 仟 佰元(¥ 元)

  四、付款方式

  实行分批次付款方式:

  双方签订本协议之日,甲方向乙方支付货物总金额%的定金,即人民币 元整;当乙方将货物全部交付甲方后,若无质量问题,甲方将余款一次性付给乙方。

  五、 施工准备与条件:

  1. 甲方应为乙方入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的'家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工。 2.甲方供铺贴壁布墙面的基层腻子,应平整、坚实、牢固、上清油,或因墙面漏水、渗透等原因对壁纸产生的不良影响,乙方不承担相应责任。

  3.由甲方给乙方提供用水、用电等施工条件。

  六、 施工时间:甲方根据其装修进程,提前一周通知乙方。

  七、其它约定

  1、施工过程中,如果发现墙布质量问题,乙方应无条件为甲方退换。

  2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起生效。

  3、本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力

  甲方: 乙方 :

  电话: 电话:

  年 月 日

  

订购合同 篇9

  1、产品交付使用一月内,如因乙方原因出现的产品质量问题或者因产品面料、色泽、尺寸等原因影响甲方使用的,乙方负责调换、修改,费用由乙方负担。

  2、以上工服中包括3套特体工服,交货时间不受以上约定,不再另外收取制版费。

  3、所售工服乙方提供终身免费维修,但修改内容不包括改形或添加物品。

  八、违约责任:

  1、本合同生效后,乙方不履行合同或单方面终止合同,甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付本合同总价款20%的违约金。

  2、乙方擅自改变合同约定内容的或者乙方布料及款式、色彩等不符合约定或乙方不履行服务承诺的`,甲方有权拒付合同价款,并赔偿由此给甲方造成的损失。

  3、由于乙方原因造成交付迟延的,每迟延一日甲方减付合同总价款10%。

  九、其他未尽事宜,甲乙双方协商解决,协商不成向合同签订地人民法院起诉。

  十、本合同一式二份,双方各执一份,自双方签字之日生效。交易完毕(含付清货款)本合同自行作废。

  甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

  法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字) 联系地址: 联系地址:

  联系电话: 联系电话:

  开 户 行: 开 户 行:

  帐 号: 帐 号:

  签订时间: 年月 日 签订时间:年月日

订购合同 篇10

  (合同编号:)

  甲方:

  乙方:

  因甲方生产需要,特委托乙方为甲方开发制造相关生产用模具并生产相关注塑零件。本着公平、互利的交易原则,经双方友好协商,特拟定本合同。

  一、 模具要求及费用

  1、 本合同约定订制模具计 套,合计金额¥元( 整) ;详见附表“零件及模具组合报价清单“。(本合同相关单价金额为不含税价,如需开具增值税票,相应单价金额上浮 %)

  2、 乙方须根据甲方提供的相关零件设计文件和工艺说明要求,并根据约定模具组合方案设计开发模具并负责相关零件的成型加工生产。

  3、 乙方在模具制造前,应根据甲方的零件工艺需要和质量要求审查相应的零件设计文件,及时对设计文件中可能存在的问题向甲方技术人员提出并协商进行修改。如未提出,而导致模具不能按时交付使用或交付后的模具、零件不合甲方零件品质、工艺要求等而造成模具改造损失由乙方负责。

  4、 甲方提供的零件设计文件、图纸及相关清单附件中提及的技术要求,是为本合同协议的重要补充,经甲方签章的书面要求、电子文件光盘或经由甲方授权负责人发出的电子邮件原文件与本合同同时生效。

  5、 在模具制造过程中,如甲方提出较大的零件修改而导致模具生产成本和时间的增加,双方签订“设计修改的补充说明”,相关费用及相应交期的调整以双方重新协定为准。本合同签订时,乙方已对甲方提供的零件设计及要求进行过仔细审查,如因乙方的疏忽而导致合同签订后投入生产的零件修改造成加工费用增加和时间延误由乙方负责。

  二、 加工验收及付款

  1、 本合同签订三天内,甲方向乙方支付本合同模具总额的 % 即¥ 元作为模具订金,乙方即投入模具的生产。

  2、 在本合同签订后的 天内,乙方须完成本合同约定模具的设计和全部生产制作,由乙方完成试模并提供

  经验收合格的全部零件至少 个予甲方检测测试,甲方再即时向乙方支付模具费用的%即¥元;

  乙方应保障在甲方对送样零件测试检验无误10天内,根据甲方小批量试产订单要求向甲方提供相应的合格零件(小批量试产每个零件用量不超过20xx个);

  本合同所涉及的模具余款,由甲方在乙方完成甲方小批量试产所需的零件订单交付3个月后付清。

  本合同所涉及的相关验收,是经由甲方技术、品质人员签封后方为合格,零件验收标准以甲方提供的设计文件、图纸及相关产品要求为准。

  如乙方未能如期按前述要求提供相关的合格零件供甲方检测测试或未如期按甲方小批量生产要求完成试产零件订单,每迟交一天,乙方按合同总价的1%即¥元应向甲方支付违约金。如乙方超出10天仍未达到完成上述要求,视为乙方严重违约,乙方应按甲方向乙方已支付款项的'双倍金额向甲方支付违约金。

  3、 本合同的模具所有权为甲方,在模具试样合格后,乙方应将相关的模具图纸交予甲方;乙方有义务在生产过程中对相关模具进行保管和维护,确保模具的完整和良好;如因乙方多次无法按甲方零件品质和约定交货时间要求交货经协商仍无明显改善,或双方对生产合作无法达成一致时,甲方有权选择将相关模具收回,乙方不得有任何异议。

  4、 本模具在乙方生产数量达到台时,乙方向甲方返还模具款项的 %,达到 台时,再返还余下的模具款项。(乙方向甲方返还模具款项后,模具所有权仍为甲方所有)

  5、 在模具制造完成后,双方约定乙方根据甲方相关的零件订单为甲方进行相关的零件生产,相关零部件的验收标准以双方封样及约定的其它检验要求为准。如所加工零件不符合检验要求,甲方有权拒收并要求按期重新生产交货;乙方为甲方生产的零件交货地为甲方在广东佛山的工厂所在地;如因质量不合格或乙方的其它生产原因,导致乙方延误约定的订单交期又未能取得甲方谅解时,每延迟一天乙方应按订单金额的1%向甲方支付违约金。

  6、 甲方向乙方订购相关零件价格见附件表所述,所发生的货款以以下方式结算:乙方根据甲方订单要求,当月乙方所交付验收合格的零件货款账务于次于5日双方进行财务对账,甲方根据对账单于对账完成后5日内向乙方付款;如双方对付款方式达成新协议按新协议执行。如甲方要求乙方开据增值税发票,乙方应于甲方付款前将发票提供(含税开票单价见报价单所述)。

  7、 本合同约定交易货币为人民币。

  三、 知识产权及其它约定

  1、 甲方向乙方提供的产品设计图,甲方保障其不侵犯其它方的知识产权,如甲方所提供的产品图纸涉及第三方

  的技术或知识产权纠纷,由甲方负责。

  2、 乙方需保障甲方向乙方提供的图纸及相关技术资料、信息的保密性,不得向第三方泄露,乙方亦不得得用相

  关的技术资料、图纸、模具为任何第三方提供模具设计和零件生产。如乙方违背此约定,甲方有权根据本项合同约定按本合同总额的两倍向乙方索取违约金,并有权根据知识产权保护法相关法规对乙方提起诉讼。

  四、 本合同及相关附件是双方真实意图的表现,即双方签章后即行生效,与合同原件相符的传真件同等有效。

  五、 如因合同表述不详或因其它原因产生合同纠纷,双方友好协商解决,如协商不成,交由有管辖权的人民法院裁决。

  六、 附件:模具订制及注塑加工报价表

  甲方(章): 乙方(章):

  法定代表人: 法定代表人:

  授权代表(签字): 授权代表(签字):

  地址: 地址:

  电话: 电话:

  时间:20xx年 月 日时间:20xx年 月 日

【订购合同】相关文章:

订购的合同02-26

烟叶订购合同02-27

设备订购合同02-26

纸箱订购合同03-05

蚕茧订购合同03-25

粮食订购合同03-25

蔬菜订购合同03-26

门窗订购合同03-27

果菜订购合同03-22

校服订购合同03-30