关于委托合同集合15篇
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同对我们的帮助越来越大，合同协调着人与人，人与事之间的关系。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家收集的关于委托合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
关于委托合同1
服务内容：______________________________________
委托单位：_______________________（以下简称甲方）
受托单位：_______投资管理有限公司（以下简称乙方）
乙方联合单位：__________________________________
协议签订日期：_____年_____月_____日
协议有效日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
为了加大各地招商引资的力度，促进招商成果的良好取得，加快地方经济发展。现经甲乙双方协商，就甲方在乙方设立招商办事处并委托乙方为甲方提供招商服务等事宜达成下列协议：
一、根据乙方《上海招商办事处服务内容介绍》规定，甲方必须是乙方的团体招商会员， 并符合设立招商办事处资格；甲方自愿在乙方设立招商办事处， 接受条例所规定的.权利和义务，并履行《介绍》中甲方的责任。
二、甲方将于_____年_____月_____日正式在乙方设立招商办事处， 期限暂定_____年，即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。根据甲乙双方商定，甲方应按规定向乙方交纳本协议期限内招商办事处开办费和办公费合计人民币（大写）：__________（￥：_________），自本协议生效一周内甲方将以银行汇款或现金形式支付给乙方，乙方将为甲方开具正式发票。
三、甲方在乙方正式设立招商办事处后，将为乙方提供招商平面材料（宣传画册）、多媒体资料（光盘或幻灯文件）等招商资料若干份，以便乙方向投资客户和重点客户推介时应用。同时，甲方将自身招商网站的链接地址和图标也提供给乙方，以便乙方利用网络帮助甲方做招商推广。
四、在本协议期限内，乙方将按照《上海招商办事处服务内容》规定，为甲方提供如下招商服务：
1．为甲方招商办事处提供办公场所、电话、传真、电脑、复印机等办公设备，为办事处配备专业招商人员。
2．为甲方待接投资咨询电话、传真、邮件、为委托方向投资者发放招商资料。
3．为甲方进行招商项目的宣传、推广， 并与有意向的客商进行对接，商务谈判。
4．为甲方提供台商及其他客商的投资信息，并挑选有意向的投资客商到甲方当地进行实地考察， 并对考察客商进行后续服务的跟踪。
5．利用中国台商网站等专业招商平台进行全方位的推介，扩大其影响，增加投资信心。
6．为甲方人员到上海的接站，宾馆、飞机、火车票的预定等工作。负责在华东地区为甲方代理出席相关会议、活动等工作。
五、甲方必须严格履行乙方团体会员的权利和义务，并按时交纳会费，乙方必须按照《招商团体会员条例》的规定，为甲方提供服务。
六、本协议双方共同遵守，在执行过程中除不可抗力外，任何一方不得随意终止或违反协议。如有未尽事宜，双方协商，补充内容和协议正文一样具有同等效力。
七、本协议正本一式两份，双方各执一份，本协议自签章之日起生效。
八、如果甲方出现下列情况，乙方有权终止本协议：
1．甲方提供虚假招商资料；
2．甲方未能履行和乙方签订协议中规定事项；
3．甲方未能对乙方推荐的投资客商履行合同、规定、承诺。
委托单位（盖章）：_________ 受托单位（盖章）：__________
负责人：___________________ 负责人：____________________
联系人：___________________ 联系人：____________________
地址：_____________________ 地址：______________________
电话：_____________________ 电话：______________________
传真：_____________________ 传真：______________________
委托日期：_____年___月___日 受托日期：____年____月____日
汇款方法：_______________________
户名：___________________________
账号：___________________________
开户行：_________________________
协议签订地点：___________________
关于委托合同2
委托方(以下简称甲方)：
受托方(以下简称乙方)：
根据有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方将祁县五交化小区委托与乙方实施物业管理，订立本合同。
一. 合同期限：20xx年10月1日-----20xx年9月30日
二. 甲方负责水、暖、电主管道，锅炉设施和楼房以外的公共设施的维修，负责房屋主体、楼顶的维修。
三. 乙方按国家有关部门规定，制订物业管理制度，负责小区冬季供暖、环境卫生、绿化管理、水、电、暖费用的收缴，车辆管理、安全管理等事宜。
四. 乙方应做到文明管理，合理收费，尽职尽责，和谐共处，各项重大时宜需经业主委员会决策通过，达到甲方与业主满意的效果。
五. 本合同执行期间，如遇到重大事件(如集中供热、天然气的'引进等)或遇到不可抗力，致使本合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。
六. 本合同自签字之日起生效。合同期满双方未提出异议的本合同继续有效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
关于委托合同3
甲方： (代表签字)
乙方： (代表签字)
甲方委托乙方开发制作网站，为明确双方责任，根据国家法律法规经双方协商，签订此合同。
本合同书内容除包括合同正文外，还包括：
附件一：《网站建设步骤》
附件二：《网站建设需求说明书》
附件三：《网站设计报告》
附件四：《网站建设客户确认单》
附件是本合同的重要组成部分。
一、 甲方的权利和义务
1. 甲方委托乙方进行网站开发设计。
2. 甲方根据自身的需要，应提出对网站的总体设计风格及功能要求。
3. 甲方有对网站整体设计方案(其内容包括：页面设计的构图、色调、排版、网站结构、栏目设置、动态效果等)提出修改要求的权利，并有义务对修改后的最终设计方案予以确认。
4. 在整体设计方案确定后，有提出局部修改完善意见的权利，但每次提出的修改意见应尽可能不违背已经确立的整体设计方案。
5. 乙方按照甲方的要求，完成网站设计制作全部工作后，甲方应在双方约定的时间和地点，并在规定的时限内进行验收(3个工作日内)。
6. 甲方应对其网站所登载内容的真实性、准确性、合法性负全面责任，并且不得侵犯乙方或任何第三方的合法权利，一切由此所引起的纠纷、争议及所涉及的法律责任均由甲方承担;甲方有义务保证乙方不会因此而受到任何损害。
二、 乙方的权利和义务
1. 乙方为甲方提供网站开发设计的服务。
2. 乙方在履行本合同时经甲方授权，在此项网站设计开发范围内可以使用甲方的.名称、商标、域名、标识等，但不得损害甲方的利益。否则，由此产生的一切法律责任由乙方承担。
3. 乙方根据甲方提出的总体设计风格及功能要求，为甲方提供设计方案。
4. 在最终设计方案确认后，乙方应严格按照设计方案进行网站开发及制作。
5. 乙方在完成网站设计开发后的3个工作日内，严格按照甲方的要求，将全部网页上传至甲方指定空间，或安装在指定服务器并调试运行成功，经甲方确认后，按照本合同第五项要求，予以支付款项。
6. 乙方在取得甲方另行书面同意后，经甲方许可有权在甲方的主页中注明该主页由乙方制作或技术支持等字样或标识。否则不得在网页中进行标示。
三、网页制作
1. 甲方应对网站总体风格设计、栏目设置及功能要求等提出书面需求材料，如甲方无法提供书面材料，乙方设计人员可以到甲方进行调研(合同签订后3个工作日内)，在充分了解甲方的设计需求后，提交书面的设计方案。乙方在收到需求材料或到甲方进行调研后，完成网站初稿设计方案并交甲方签字认可，针对甲方提出的修改意见，乙方在2个工作日内完成修改，并和甲方磨合以确定最终方案。
2. 甲方应对修改后的最终设计方案和前台风格予以签字确认。
3. 乙方应严格按照甲方签字确认后的网站设计方案进行网站设计开发。
4. 甲方签字确认后，在不违背已经确立的整体设计方案的情况下，可以提出修改意见，乙方应无条件满足甲方的修改要求。
5. 甲方确认最终设计方案和首页样稿后，乙方在____个工作日内完成所有子页面制作。
6. 在网站制作过程中，对甲方陆续提出的修改要求，在不违反总体设计方案的情况下，乙方应积极配合予以实现，并交甲方验收通过。对有可能影响双方约定的完成时间的要求，乙方有权提出延期请求，由双方协商确定具体时间。
7. 对于在乙方设计过程中，甲方后续提出的功能升级或者其他造成工作量大幅度增加的情形，乙方有权提出增加合同金额，由双方协商确定。对于协商未果等情形，则乙方有权坚持原有方案，并完成合同。
四、验收确认：
1. 甲方须在乙方交付网站制作成品后5个工作日内进行验收。
2. 验收合格后，甲方应以书面方式签收《网站建设客户确认单》。
3. 在验收中发现问题，甲方应及时提出，有乙方负责解决，如乙方未按要求解决，甲方有权拒签《网站建设客户确认单》。若超过验收期，甲方既不签收、又不提出书面异议，应视为甲方默认。
4. 甲方可通过任何与因特网进行网络连接的计算机浏览合同规定的网页，以进行验收。
5. 验收时，以甲方提供的材料为标准核对，包括页面无文字或图片错误，以及实际制作页数及功能和其它效果的确认。
6.验收合格后，网页设计与制作阶段工作结束，系统进入售后服务期，免费服务期限自验收合格日起，时间为1年。
五、费用及付款
本项目的网站项目开发制作费用为____元，人民币大写：____。
乙方提供设计方案，双方签订合同后的3个工作日内，甲方支付乙方总款额的50%，计____元，人民币大写：____;网站验收合格后的3个工作日内，甲方支付乙方总款额的50%，计____元, 人民币大写：____。
六、服务与支持
双方就本协议未尽事宜另行协商所产生之合约，为本协议不可分割之组成部分，因履行本协议而发生争议，双方协商解决。协商不成时,由深圳市仲裁委员会裁决。
1. 乙方免费为甲方提供网站系统使用培训和解说。
2. 乙方为甲方免费提供一年技术支持(QQ、电话及Email等)。
3. 乙方负责对甲方网站管理系统在一年内可以免费进行简单维护和修复BUG，但如果涉及功能升级和模块增加，则根据双方约定增收相应费用。
4. 其他服务甲乙两方协商解决，最后由甲方填写《网站建设客户确认单》，进行确认。
七、 违约责任
1、 甲方违约或拒不付款时，乙方除有权不开通或关闭已开通的网站。另由此造成的损失，由甲方负责。
甲、乙双方为更好地开展海运进出口业务，双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国海商法》等法规的有关规定，现甲方委托乙方作为其代理人代理货物出口的配舱、装船、进栈、报关等一系列货运代理工作，达成如下协议，以便共同遵守。
2、 乙方因不可抗拒原因造成不能为甲方提供以上某项服务，乙方向甲方返还该项费用。
3、 任何一方违反本合同中任一条款，违约方必须向另一方支付违约金。(违约金为本合同总金额的33%)。
八、不可抗力
在合同有效期内，因不可抗力而造成一方不能履行合同规定的责任和义务，不视为违约。不可抗力系指：战争、火灾、水灾、地震、台风及其他不可预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事故。
九、争议解决
本合同在其履行过程中如有未尽事宜，双方应本着友好精神协商解决，协商不成的，双方均可诉请法院裁决。
十、其他
1. 本合同书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，双方可进一步协商，并签订补充协议或附件，补充协议或附件与本合同具有同等法律效力。
4. 《网站建设步骤》、《网站建设需求说明书》、《网站设计报告》、《网站建设客户确认单》作为本合同附件，是本合同不可分割的一部分。
甲 方：
签字盖章：
年 月
乙 方：
签字盖章：
年 月 日 日
关于委托合同4
委托方(甲方)：
受托方(乙方)：
甲方委托乙方实施 项目。在合法、平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经双方友好协商达成以下协议：
一、甲乙双方的权利和义务：
1.甲方为乙方提供完成项目所必要的条件和资料。
2.未经双方协商一致，均不得无故变更合同条款。
3. 甲方不得委托乙方从事违法的委托事项。
(1)招标代理的内容：填写申请表格，编制招标文件(包括编制资格预审文件);审查投标人资格;组织投标人踏勘现场和答疑;组织开标、评标、定标;提供招标前期咨询等业务。
4.乙方在甲方指导意见下，负责委托项目的'具体实施。并严格按照甲方的要求完成项目其他各方面工作。
5.乙方应按照合同约定方式和标准，交付项目实验成果。
二、相关酬劳及给予方式：
双方约定本项目合格完成后，甲方转让百分之三十的公司股权给乙方，自项目完成后 个月之内完成股权交割登记。
三、违约责任：
如果因一方原因导致项目不能按期完成，则由其承担相应违约责任，如有约定违约金应按照约定进行赔偿。
四、合同纠纷的解决方式：
合同履行中如果发生争议，双方应首先通过友好协商解决。如果双方不能协商解决，则由 进行仲裁或向 法院提起诉讼。如对项目完成质量发生争议，应由双方共同约定的鉴定机构进行鉴定。
五、其它：
1.本合同自签订之日起生效，合同履行期间，双方均不得随意变更或解除合同。
2.如有未尽事宜，双方本着诚实信用、公平友好的原则共同协商，以书面形式做出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力。
本合同壹式 份甲方执 份，乙方执 份，从正式签订之日起生效。
委托方： 受托方：
日期： 日期：
关于委托合同5
甲方：
代表人：
乙方
依据《中华人民共和国共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托涉及事项，双方经协商一致、签订本合同、信守执行。
一、设计项目：（每项/元）
1、项目价格：
2、项目内容： 公司网站美工设计
3、图片格式： PNG、PDS文件
二、付款方式：
1、乙方开始设计前，甲方支付项目设计费定金20% ；
2、乙方完成项目设计后，甲方结清尾款费用 80% ；
三、设计的时间：
1、样稿图片：乙方在收到预付款后第二个工作日开始设计，初稿设计时间 3-5个工作日；
2、修改图片：根据甲方建议对项目图片进行相应的调整与修改，修改时间2 个工作日；
四、知识产权约定：
1、乙方保证所设计的图片为原创作品，不得侵犯任何人的权利；
2、乙方设计完的作品，甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，所有作品使 用权及设计著作权均归甲方所有，乙方不得以任何形式转让设计作品。
五、双方的权利义务：
甲方权利：
1、甲方有权对乙方的.设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。
甲方义务：
1、甲方按照合同约定支付相关费用。
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关的资料给乙方，并保证资料的真实性。
乙方权利：
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。
乙方义务：
1、乙方需按甲方的要求进行作品设计。
2、乙方需按合同约定按时交付设计作品。
六、违约责任：
1、甲方在乙方作品初稿王成后终止合同的，应当支付设计验收通过作品的设计费用。
2、乙方如无正当理由提前终止合同的，不收取任何设计费用，已收取的定金应全额退还甲方。
3、当图片验稿后，双方有义务保证方案的稳定实施。
七、保密责任：
1、乙方对于所制作的图片承担保密责任，不得任意发表及转让。
2、乙方对于甲方提供的信息资料承担保密责任。
八、不可抗力因素：
甲、乙任何一方由于不可抗力，不能履行合约时，由双方协商解决，确实无法调节，则有仲裁机关或根据合同法办理。
九、合同生效：
本合同需由甲乙双方签字盖章，以双方最后签字日期为生效日。
本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字（盖章）合同一份，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
甲方代表签名：
地址：
传真：
日期：
乙方（盖章）： 乙方代表签名： 地址： 传真： 日期：
关于委托合同6
委托人(下称甲方)： (身份证号码 )
地址：
电话： 传真：
受托人(下称乙方)： 律师事务所
地址： 邮编：
电话： 传真：
甲方因 (犯罪嫌疑人姓名) 〔被 公安局(或检察院)羁押在 看守所〕涉嫌 (案由) 一案，委托乙方律师作为(犯罪嫌疑人姓名)的辩护人，提供法律服务，经双方协商一致，订立本合同。
第一条 委托事项
1. 人民法院一审审判阶段：
① 查阅、摘抄、复制本案所指控的犯罪事实的材料;
② 会见被告人和与被告人通讯，听取其对案情的陈述和对指控犯罪的意见;
③ 收集或申请收集、调取证据，申请证人出庭作证;
④ 担任被告人辩护人出庭参加庭审，为被告人进行辩护，维护被告人的合法权益;
⑤ 向法庭提出书面证据、辩护词或者代理词;
⑥ 担任刑事附带民事诉讼代理人参加刑事附带民事诉讼;
⑦ 征询被告人对一审判决意见，提供相应法律咨询意见。
2.人民法院二审审判阶段：
① 代书上诉状，代为提起上诉;
② 查阅、摘抄、复制本案材料，收集或申请收集调取证据，申请证人出庭作证;
③ 会见被告人和与被告人通讯，听取其对案情的陈述和对一审判决的意见;
④ 担任被告人辩护人出庭参加庭审，为被告人进行辩护，维护被告人的合法权益;
⑤ 向法庭提出书面证据、辩护词或者代理词;
⑥ 担任刑事附带民事诉讼代理人参加刑事附带民事诉讼;
⑦ 征询被告人对二审判决意见，提供相应法律咨询意见。
3.申诉阶段：
① 会见申诉人和与申诉人通讯，听取其对案情的陈述和对原审判决的意见;
② 查阅、摘抄、复制本案材料，收集或申请收集、调取证据，申请证人出庭作证;
③ 代书申诉状，代为提起申诉;
④ 担任申诉人辩护人出庭参加庭审，为申诉人进行辩护，维护申诉人的合法权益;
⑤ 向法庭提出书面证据、辩护词或者代理词;
甲方委托乙代上述 项代理工作，乙方接受委托。
第二条 聘请律师
甲方聘请乙方 (律师姓名) 律师为(犯罪嫌疑人姓名)的辩护人，乙方同意指派 。
第三条 甲方义务
1. 甲方应当真实、客观、全面地向乙方律师介绍情况，为乙方律师办理案件提供帮助。
2. 甲方应当按照本合同约定按期、足额向乙方支付代理费用。
第四条 乙方义务
1. 乙方律师应当严格按照律师职业道德和执业规范履行职务，勤勉尽责，认真了解案情，提供法律咨询意见和法律帮助。
2. 乙方律师应当严格保守办案过程中所知悉的商业秘密和个人隐私。
3. 乙方律师应当与甲方保持密切联系，及时通报工作进展情况，及时会见犯罪嫌疑人。
第五条 律师费用
甲、乙双方经协商同意按以下标准结算律师费用(选择项)：
1. 计时收费
乙方律师每人每一标准工作小时计收人民币 元。
乙方律师每月三十日向甲方提交《律师标准工作小时计费单》，填报完成工作内容、计费时数和付费金额，甲方确认无误，应当在次月五日前将律师费汇寄乙方账户，甲方对《律师标准工作小时计费单》如有异议应及时通知乙方，予以确认。
2. 计件收费
本案律师费为人民币 元，一次性支付， 甲方应于本合同签订之日起日内全额支付乙方。
本案律师费为人民币 元， 分期支付， 甲方应于本合同签订之日起
日内支付第一笔律师费计 元;于 (双方约定的支付条件)时，支付第二笔律师费，计 元;于(双方约定的支付条件)时，支付第三笔律师费计 元。
3. 关于费用的其他约定
乙方律师办理委托事项在北京市区以外的差旅费用由甲方凭票据另行支付，实报实销。
4.甲方支付的律师费用在乙方没有其他书面指令的情况下，应当汇入乙方下述银行账号：
开户行：
开户单位：
帐号：
乙方收到后，应当向甲方开具专用发票。
第六条 工作联系
在本协议履行过程中，甲方、乙方指定的`工作联系人分别为：
甲方联系人： 联系电话：
乙方联系人： 联系电话：
第七条 合同变更
本合同如果需要补充、变更或终止，双方应当另行协商，签订新的合同。
第八条 合同解除
1. 甲乙双方经协商同意，可以解除本合同。
2. 如果犯罪嫌疑人拒绝乙方律师继续为其进行辩护，提供法律服务，本合同解除，依约所收费用不予返还。
3. 如果乙方律师发现犯罪嫌疑人故意隐瞒事实，或者要求乙方律师帮助其隐匿、毁灭、伪造证据或者串供、要求乙方律师帮助其威胁、引诱证人改变证言或者作伪证以及其他干扰司法机关诉讼活动和违反律师执业规范和职业道德的行为 ，乙方有权解除本合同，所收律师费用不予返还。
4.乙方在履行本合同过程中，发现与乙方正在办理的案件已经或可能存在客户利益冲突的情况，乙方有权通知甲方解除本合同。本合同自甲、乙双方签订
解除本合同的协议或自乙方通知甲方时解除。
第九条 违约责任
甲方未按本合同向乙方支付律师费用，乙方有权终止代理工作，已收律师费用不予退还。如果乙方已经完成辩护阶段的全部工作，乙方有权要求甲方如约缴清律师费用。
乙方无故终止本合同，所收律师费用应全部退还甲方。
第十条 争议解决
在履行本合同过程中，甲、乙双方发生争议，应当协商解决。协商不成，可向人民法院提起诉讼。
第十一条 合同生效
本合同自甲、乙双方签订之日起生效，至委托事项办理终结时终止。
第十二条 合同文本
本合同正本一式二份，由甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。
第十三条 本合同于 年 月 日在 签订。
甲方(盖章或签字)： 乙方(盖章)：
代表人签字：
关于委托合同7
本人_________系_________建筑有限责任公司的法定代表人，现委托_________为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_________村庄道路硬化项目签订合同、资金结算有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限开工至工程全部竣工验收
代理人无转委托权。
投标人：_________建筑有限责任公司（盖单位章）
法定代表人:（签字）
身份证号码：
委托代理人：（签字）
身份证号码：
年月日
关于委托合同8
委托方（甲方）：_________
受委托方（乙方）：_________
甲方委托乙方承担本建设项目城市规划技术服务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》以及有关规定，经双方协商同意，签订本合同。
第一条 委托服务的建设项目概况：
1．1 项目名称_________
1．2 项目地点_________
1．3 拟建建设项目规模
用地面积：_________平方米，层数：_________，建筑面积：_________平方米，层数：_________，其中含商服面积：_________平方米，层数：_________；住宅面积：_________平方米，层数：_________，管线名称：_________，长度：_________
1．4 其它：_________
第二条 委托服务内容：
2．1 建设项目现场踏勘
2．2 建设项目选址定点
2．3 提供规划设计条件和有关资料
2．4 比选规划设计方案
2．5 提供城市规划法律法规和规划技术标准咨询服务。
2．6 其他_________
2．7 任务完成日期_________
第三条 甲方按时向乙方提供有关文件和资料
文件资料名称_________
内容要求_________
份数_________
提交时间_________
第四条 委托服务费用及支付方式
4．1 甲乙双方支付或收取的服务费用标准按省物价局黑价联[XX]162号文件规定的收费标准执行。
4．2 本合同签订后_________天内，甲方一次性支付规划技术服务费（大写）_________万元（小写_________万元）；或本合同签订后_________天内，甲方支付规划技术服务费总额度_________%，即（大写）_________万元（小写_________万元），项目服务内容完成后_________天内，甲方支付乙方剩余全部费用，即（大写）_________万元（小写_________万元）。
第五条 双方责任
5．1 甲方责任
5．1．1 甲方委托规划技术服务任务时，必须向乙方提供相关文件资料和明确要求，并对所提供的文件材料真实性和时限负责。
甲方提供的文件资料超过规定期限10天以内，乙方完成规划技术服务成果的.时间按合同规定的时间相应顺延；规定期限超过10天以上的，乙方有权重新确定提交规划技术服务成果的时间。
5．1．2 甲方变更委托服务项目或提供文件材料有误，导致乙方返工时，双方另行签订补充合同。甲方应按乙方因此返工所耗工作量向乙方支付费用，具体标准双方协商确定。
5．1．3 合同生效后，甲方要求中止或解除合同，乙方未开展服务工作的，乙方应当返还甲方已支付费用的50%；乙方已开展工作的，甲方应当按合同规定的服务费用总额支付给乙方。
5．1．4 甲方应按本合同第三款规定的费用金额和时间向乙方支付规划技术服务费。甲方逾期支付一天，应向乙方多支付相应金额千分之一的逾期滞纳金。
5．1．5 甲方应向乙方工作人员提供工作、交通等方面的便利条件。
5．2 乙方责任
5．2．1 乙方应按省物价局黑价联字[XX]162号和黑建规[XX]41号及有关规定开展规划技术服务活动。
5．2．2 乙方对提交的委托项目规划技术服务成果质量负责。
5．2．3 合同生效后，乙方提出中止或解除合同，应返还甲方所支付的服务费用。
5．2．4 因乙方延误规划技术服务成果提交时间，每延误一天，乙方核减该项目规划技术服务费总额的千分之一，核减的最高限额为甲方向乙方所支付的全部费用。
第六条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第种方式解决：
（一）提交_________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第七条 其他事项
7．1 本合同未尽事宜，双方应当及时协商并共同签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
7．2 本合同自双方签订之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份。
7．3 双方共同履行完本合同规定的责任义务后，本合同即终止。
┌───────┬─────┬─────────────┬────────┐
│ │单位名称 │ │ │
│ ├─────┼─────────────┤ │
│ │法定代表人│ （签字）│ │
│ ├─────┼─────────────┤ │
│ 委托方 │经办人 │ （签字）│ │
│ ├─────┼─────────────┤ │
│ （甲方） │单位地址 │ │ （单位公章） │
│ ├─────┼─────────────┤ │
│ │电 话 │ │ 年 月 日 │
│ ├─────┼─────────┬───┼────────┤
│ │开户银行 │ │帐 号│ │
├───────┼─────┼─────────┴───┼────────┤
│ │单位名称 │ │ │
│ ├─────┼─────────────┤ │
│ │营业执照 │ │ │
│ │编号 │ │ │
│ ├─────┼─────────────┤ │
│ │资质等级 │ │ │
│ 受委托方 ├─────┼─────────────┤ │
│ │资质证书 │ │ │
│ （乙方） │编号 │ │ │
│ ├─────┼─────────────┤ │
│ │法定代表人│ （签字）│ （单位公章） │
│ ├─────┼─────────────┤ │
│ │经办人 │ （签字）│ 年 月 日 │
│ ├─────┼─────────────┤ │
│ │电 话 │ │ │
│ ├─────┼─────────┬───┼────────┤
│ │开户银行 │ │帐 号│ │
└───────┴─────┴─────────┴───┴────────┘
关于委托合同9
委托人：(以下简称甲方)
受托人：(以下简称乙方)
委托人系工程的业主，受托人是一家具有相应建设工程项目管理经验的公司，委托人现委托受托人承担该项目的工程管理工作，双方依照《民法典》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程的委托管理事项经友好协商，达成如下一致意见并订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概况
工程名称：
地点：
工程建设规模：
投资规模：
目前工程形象进度：
(工程概况的具体内容由双方根据项目所处的不同建设阶段的'不同情况进行填写)
二、委托工作范围和内容
委托管理工作范围和内容由双方在合同条款中具体约定。
二、项目管理费
项目管理费总额大写：小写：
三、该项目管理费总额为受托人按照本合同约定完成工程项目管理的正常工作所收取的管理费，受托人完成工程项目管理的附加工作和额外工作所发生的费用由双方在合同中另行约定。
四、组成本合同的文件：
1.本合同协议书。
2.本合同通用条款及其附件。
3.本合同专用条款及其附件。
4.本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件。
5.双方在履行合同过程形成的会议纪要、来往函件等书面文件。
五、本协议书中的有关词语定义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
六、受托人向委托人承诺，根据委托人的委托，全面履行本合同约定的义务，全面实现本合同确定的管理目标，维护委托人合法权益。
七、委托人向受托人承诺，全面履行本合同约定的义务，及时向受托人支付本合同确定的项目管理费。
八、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完合同约定的义务之日终止。
九、合同订立
合同订立时间：________年____月____日
合同订立地点：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
关于委托合同10
委托方：（以下简称甲方）
受托方：（以下简称乙方）
兹有甲方委托乙方提供代理服务，经甲乙双方协商，现就双方责任及有关事项约定如下：
一、委托事项：
1、项目名称：
2、具体内容及要求：
3、乙方应自年月日至年月日完成该委托项目。
二、代理费用及支付方式：
1、完成约定事项的代理费用为人民币（大写）：
2、上述费用按方式，自约定事项完成后日内支付完毕。
三、甲方义务及责任：
1、甲方应积极配合乙方工作，并提供必要的工作条件。
2、甲方必须如实向乙方提供与委托事项有关的会计凭证、帐册、报表及其他涉税资料，并对其真实性、合法性和完整性负责。
3、甲方不得授意乙方代理人员实施违反税收法律、法规的行为。
4、甲方应按照约定的`条件，及时足额支付代理费，不按约定时间支付的，应按约定代理费金额的‰支付违约金。
四、乙方的义务及责任：
1、乙方接受委托后，应及时委派代理人员为甲方提供约定的服务。
2、乙方委派的代理人员必须对执业中知悉的甲方的商业秘密保密。
3、乙方未完成协议约定事项的，不收取代理费用。
五、协议签订后，双方应认真按约履行，不得无故终止。如有特殊原因确需终止的，提出终止的一方应及时通知另一方。
六、协议履行中如遇情况变化，需变更、补充有关条款的，由双方协商议定。
七、协议履行中如有争议，双方应协商解决，协商不成，可通过诉讼或仲裁方式解决。
八、本协议经双方法定代表人签字并加盖单位公章后生效。
九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，并具有同等法律效力。
十、本协议未尽事宜，经双方协商同意后，可另行签订补充协议。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地址： 地址：
电话： 电话：
联系人： 联系人：
签订时间： 签订时间：
关于委托合同11
甲方:
乙方:
甲、乙双方通过友好协商，就有关乙方对甲方的产品的质量检验事宜达成如下协议：
一.检验情况
1.抽样/送样方式：抽样0送样0
2.检验类别：
二.检验项目及方法
按照“检验委托书”中的.项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法，甲方必须在检验前向乙方递交检验委托书。
三.检验时间及地点
检测时间由双方另定，检验地点在乙方所在地。
四.检验费用
检测费用共计：(大写：)。甲方在检验之前将检测
费用汇至乙方账号。若因工作需要，乙方人员到甲方所在地的出差费用由甲方承担。
乙方账号：税号：开户行：
五.其它事项
1.在检验过程中，若甲方的被检设备出现指标不符合项而造成检验时间拖延，乙方可考虑酌情另外收费。
2.检验过程中，甲方要派专门技术人员配合乙方共同完成试验项目。
3.在检验过程中，若甲方对乙方检验人员或工作程序等有意见，可向乙方提出申诉。
申诉电话：025-83092102。
4.附件：“检验委托书”作为本合同的参考文件。未尽事宜由甲乙双方协商解决。
5.本合同甲乙双方代表签字盖章后立即生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
代表（签字）：代表（签字）：
单位盖章单位盖章
日期：年月日日期：年月日
关于委托合同12
客户(甲方):_________
受托人(乙方):___________
为了做好从_______________________________________________________________________的招商工作为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方充分协商，订立本委托代理合同。
第一条委托事务
乙方以甲方的名义推荐______个商业项目，并独立开展招商活动。
第二条委托期限
从_______________________________________________________________________________________
第三条分包(第______项)
(1)乙方不得委托第三人处理委托事务。
(2)乙方委托第三方处理委托事务，必须事先征得甲方同意。第三方处理委托事务时受本合同约束。第三方不得再委托。
第四条费用和支付
(1)在引进具体项目的谈判过程中，甲方应承担______的检验费用。具体:_________。上述金额的支付方式及时间:_________。
(2)乙方办理委托事务时，一切其他费用和损失由乙方自行承担。
第5条报告情况
乙方应每(周/月/季度/半年/年)向甲方书面汇报招商情况。
第六条委托交易结果的交付时间和方式
(1)乙方在办理委托事务的过程中，如遇到有投资意向的商户，必须在___________________________________________________________内向甲方报告
(2)乙方应根据甲方的通知和要求，在_________________________________________________________________________________________________________________内，将与委托事务有关的所有资料及相关事宜移交给甲方
第七条报酬和支付
乙方的报酬方式以实收资金为基础，具体为:_______。上述金额的支付方式及时间:_________。
第八条双方的权利和义务
一、甲方的义务:
(1)甲方应向乙方提供所有投资信息和政策，以及乙方要求的相关信息，并承诺政策的正确性。如遇政策调整，甲方应及时通知乙方。
(2)甲方应为乙方提供必要的工作设施和设备。具体:_____________。
二.乙方的义务:
(1)乙方在招商活动中必须严格执行中国的相关招商政策。
(2)乙方不得以甲方名义作为代理人从事与招商无关的'经济和社会活动..
(3)乙方在招商活动中应保守甲方的投资秘密，不得向任何第三方泄露。
(4)乙方引进的项目必须符合_______的发展规划。
(5)除甲方外，乙方不得从事与甲方代表第三方委托的业务相同或类似的业务。
第九条解除本合同的条件
(1)甲方应提前一个月通知乙方终止本合同，并赔偿乙方相关费用。
(2)在合同有效期内，未经甲方同意，乙方不得提前解除合同..经甲方同意提前解除本合同的，甲方应赔偿相关损失。
第十条违约责任
(1)因乙方交付的委托事务结果不真实或与交付结果有关的一切原因给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方所有直接和间接损失。
(2)一方违反本合同的规定和合同法的有关规定，应赔偿另一方因此遭受的一切直接和间接损失。
第十一条合同争议的解决
如因履行本合同发生争议，双方应协商解决或向合同签订地法院提起诉讼。
第十二条其他
本合同未尽事宜，双方协商补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
本合同共三页，一式两份，双方各执一份。
甲方(盖章):__________
乙方(盖章):__________
代表:________________________________________________
关于委托合同13
原告杨林，男，1966年5月20日出生，汉族，湘潭市人，住湘潭市岳塘区五里堆晏家塘115号。
委托代理人陈晖，女，1972年3月26日出生，汉族，长沙市人，住长沙市芙蓉区蔡锷中路2号12栋2405房。
被告广州银曼古贸易有限公司，住所地：广州市天河区体育西路维多利广场a座1803号。
法定代表人朱芙蓉，该公司总经理。
原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司委托合同纠纷一案，于__年7月31日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成由审判员过伟国担任审判长、审判员雷达、人民陪审员 傅旭光参加的合议庭，于__年9月15日公开开庭进行了审理，书记员谢艳辉担任法庭记录。原告杨林及其委托代理人陈晖到庭参加诉讼;被告广州银曼古贸易有限公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告杨林诉称： 年 月 日与被告广州银曼古贸易有限公司签订了《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》;根据约定，原告于7月10日当天通过工商银行向被告账户汇入100 000元，被告对原告开具了《收款收据》确认了与原告的加盟合作关系，并对原告开具了《授权书》，授权原告与步步高商业连锁股份有限公司湖南湘潭华隆店洽谈合作事宜。原告回到湘潭后，依合同和加盟经营的需要完成了全部筹备工作，包括依《授权书》通过代理人有偿取得了和步步高商业连锁股份有限公司的百货专柜审批手续后，却突然接到步步高华隆店通知：被告正式通知步步高华隆店取消对原告的授权，并授权另一加盟商与步步高华隆店洽谈合作事宜。原告询问被告，被告承认了上述行为，却没有给原告终止加盟关系的理由。被告的行为严重侵犯了原告的合法权益，请求法院判令被告继续履行合同并负担本案的诉讼费。
原告杨林为支持其诉讼请求，向法庭提交以下证据：
1、 被告单位注册登记资料，证实被告主体资格;
2、 年 月 日原、被告签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》，证实原、被告之间的加盟合作关系;
3、被告出具的《法定代表人身份证明书》，证实原告汇款的依据;
4、工商银行汇款单，证实原告依证据2的约定向被告账户汇入100 000元;
5、 年 月 日被告出具的《收款收据》，证实被告确认了和原告的加盟合作关系;
6、被告开具的《授权书》，证实被告确认了和原告的加盟合作关系，确定了加盟经营的位置;
7、原告和步步高商业连锁股份有限公司签订的《百货专柜合同新签审批表》，证实原告依证据2、6已经完成了基本筹备工作;
8、被告开具的另一份《授权书》，证实被告无故终止和原告的加盟合作关系，又授权另一加盟商与步步高华隆店洽谈合作事宜。
被告广州银曼古贸易有限公司书面辩称：《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》是一个合作意向书，不具备合同生效条件，原告要求继续履行合同的要求不符合实际。答辩人有权单方面解除合作，将原告的首批货款无息退还原告即可。
被告没有向法庭提交证据材料。
以上证据被告广州银曼古贸易有限公司没有到庭质证，因被告在向法庭提交的书面答辩意见中认可原告陈述的事实经过，因此本院对上述证据1-8的真实性、合法性、关联性予以确认。
根据以上认定的证据，以及原告的陈述和被告的'书面答辩意见，本院认定以下事实：
年 月 日，原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司签订了《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》一份，原告依《确认单》之规定向被告账户汇入100 000元，被告对原告开具了《收款收据》，随即被告对原告又开具了《授权书》。原告持被告公司的《授权书》办理了和步步高商业连锁股份有限公司的百货专柜审批手续。但此后，步步高商业连锁股份有限公司通知原告，被告又下了另外一份《授权书》给另一加盟商，终止了原告所持有的《授权书》的法律效力。经原告到步步高商业连锁股份有限公司核实，了解到被告在没有和原告解除加盟关系的前提下，单方取消了对原告的授权，终止了和原告的加盟合作关系，重新对另一加盟商出具了《授权书》，原告对此向被告提出异议，但被告拒不理睬。原告遂于__年7月31日向本院起诉，提出如诉称之请求。
本院认为， 年 月 日原、被告双方签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》虽然没有标明合同的名称，但该《确认单》能确定当事人名称、标的和数量，具备合同成立的基本要件，同时《确认单》是被告一方预先拟定的合同条款，原告只能表示全部同意或者不同意，《确认单》可以认定为格式合同;当事人订立合同采取要约、承诺方式，要约到达受要约人时生效，承诺到达要约人时生效，承诺生效时合同成立，该合同应该认定为生效合同;原告按合同约定支付了100 000元，被告认可了双方的加盟关系，且原告为履行合同完成了基本准备工作，应当认定为要约不得撤销;被告广州银曼古贸易有限公司辩称《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》是一个合作意向书，不具备合同生效条件，与本案实际情况不符，被告的辩解意见本院不予采信;《合同法》第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同;第九十四条规定了在五种情形的条件下当事人可以解除合同，但被告未提供证据证实存在上述五种情形情况的存在。第九十六条规定，对解除合同有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。因此，被告辩称其依据《确认单》中的约定，有权单方面解除合作，将原告的首批货款无息退还原告即可。经本院审查，《确认单》中对此约定的内容为：“在签订此合作确认单后一个月，被告若无法与原告确认最终合作事宜，则无条件全额无息退还首批货款给原告。”该条款是被告免除其责任、加重原告责任、排除对方主要权利的条款，该条款与《合同法》第四十条的规定相悖，该条款为无效条款，对原告没有约束力，故对被告该辩解意见本院不予采信。被告无正当理由终止加盟合作关系、撤销授权的行为已构成违约，原告请求判令被告继续履行合同并负担本案诉讼费的诉讼请求本院予以支持。据此，根据《中华人民共和国合同法》第十九条、第四十条、第四十一条、第九十六条第一款、第一百零七条、第一百二十五条;最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)第一条;《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定，判决如下：
原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司双方于 年 月 日签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》为格式合同合法有效，被告广州银曼古贸易有限公司在本判决生效之日起继续履行合同。
案件受理费100元，由被告广州银曼古贸易有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。
审 判 长 过 伟 国
审 判 员 雷 达
人民陪审员 傅 旭 光
年 月 日
代理书记员 ___
关于委托合同14
甲方：___________________（物业管理公司、受托方）
乙方：___________________（房屋出售单位、委托方）
甲、乙双方根据_________颁发的_________的要求，议定以下条款共同信守。
一、房屋管理
（一）乙方根据市____________文件规定将_________新村住房共计_________套_________平方米（建筑面积）出售给___________（说见清册），现委托由甲方管理并按本合同第三条款规定向甲方支付委托管理费。
（二）上述房屋由甲方实行统一的'专业化管理。
二、房屋修缮
（一）甲方负责乙方委托房屋共用部位及设施的维修及日常养护，保证房屋共用部位设施的完好和正常使用。
（二）托管房屋室内自用部位的正常零修若委托甲方负责，费用由购房人自理。
三、托管费用
（一）根据市政府文件关于“建立房屋共用部位设施维护基金”的规定，乙方向甲方支付优惠出售房或补贴出售房房价款______％共计人民币（大写）_________元、_________元，作为房屋委托管理费。乙方在本合同签字后15天内，将上述款项金额拨入甲方“房屋共用部位设施维护基金”帐户，帐号_________，甲方保证专款专用，并接受乙方审查。
（二）甲方负责乙方房屋共用部位设施的日常维修，所需费用从上述房屋共用部位设施维护基金的增值部分中开支。遇有中、大、修以上项目，若上述基金增值部分不足时，不足部分由乙方按实分摊。
（三）甲方对托管房屋共用部位设施提供及时的维修、养护。若因甲方维修不及时等原因造成不良后果的，由甲方承担责任。
四、其它
（一）为了便于托管房屋的管理和维修，乙方将有关房屋档案、图纸及其它技术资料移交给甲方存档备查（合同终止，一并返回）。
（二）遇有人力不可抗拒的自然灾害造成房屋损坏、倒塌等、非甲方责任。
（三）本合同在签订后到“房屋共用部位设施维护基金”到位之日起生效。
（四）本合同有效期_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
（五）本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份报市物业主管部门备案。
（六）本合同适用优惠和补贴出售两类房屋。
（七）其它约定：________________________________________________。
甲方（公章）：_____________ 乙方（公章）：_____________
法人代表（签字）：_________ 法人代表（签字）：_________
_________年______月______日 _________年______月______日
关于委托合同15
委托方（甲方）：
地址：
受托方（乙方）：
地址：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方编制 项目市场调查和可行性研究报告编制的相关事项，甲乙双方协商一致，订立本合同。
一、项目概况
项目名称：项目 项目估算投资： 万元 二、工作内容
甲方委托乙方对本项目进行市场调查和可行性研究，提出合理性建议，编制并出具可行性研究报告，具体内容及要求详见附件。
三、合同期限及编制成果的提交
1、乙方为本合同项目提供的服务至本项目编制成果经甲方及有关主管部门审查通过为止。
2、编制成果文件的份数及提交日期
四、合同价款及支付
经双方商定，本合同编制费以包干的形式计取（已包含人工费、交通费、食
宿费、材料费等乙方为开展委托工作所需要的所有费用），甲方向乙方支付本项目的可行性研究报告编制费用为 元整（大写： 元整），本费用为固定费用，在乙方全面履行本合同义务的前提下，上述费用为甲方应支付给乙方的全部费用，计费说明详见附件。
1、本合同签订生效后元（大写：元整）。
2、乙方向甲方提交符合本合同约定的可行性研究报告初稿后，日内，甲方向乙方支付款项 元（大写： 元整）。
3、乙方向甲方提交符合本合同约定的可行性研究报告定稿后，经甲方书面认可且可行性研究报告通过审查之日起 工作日内，甲方向乙方支付元整（大写： 元整）。
4、乙方应在甲方付款前向甲方提供合法有效的发票，否则，甲方有权延期支付该期款项，直至乙方提供发票为止。
五、甲方的责任和义务
1、甲方应在合同签订之日起 个工作日内，提供与本项目相关的数据和资料，乙方收到甲方提供的数据和资料之日起个日历天内一次性告知甲方需要补充的材料。
2、甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行编制。 3、配合乙方的现场调研工作。 4、配合乙方完成相关编制工作。
5、在乙方提交编制成果后，应尽快呈报相关部门审查。
6、因甲方对项目提出重大变更致使可行性研究报告必须进行重新编制的，双方应另行协商确定费用和出具报告书的时间。
7、甲方对乙方可行性研究报告编制服务的进度享有知情权与监督权。 8、甲方不提供乙方派驻施工现场的工作人员所需的工作及生活条件、通讯及交通工具及必要的劳动保护装备等，费用由乙方自理。
六、乙方的责任和义务
1、依据有关政策和实际情况，对项目进行综合研究、提出建议，按合同约定的内容、时间及份数向发包人交付编制成果，并对提交的编制成果的质量负责。
2、出具的编制成果，应体现甲方要求，必须达到国家标准、行业标准及国家有关技术规范深度要求；乙方完成编制初稿后应按甲方提出的审查意见和修改意见无偿进行修改，直至获得甲方及有关主管部门审批通过。
3、对编制成果出现的遗漏或错误负责无偿修改或补充。
4、交付编制成果后，按规定参加审查，并根据审查结论做必要的解释说明和调整补充，调整补充已包含在合同工作内容中，不再计付费用。
5、乙方的编制成果不得侵犯他人的知识产权，否则所引起的一切纠纷由乙方负责解决及承担责任，乙方为本项目所完成的编制成果的所有权、知识产权归甲方。
6、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的工作全部或部分转委托给任何第三方。
七、保密条款
1、乙方对于甲方提供的一切信息及资料负有严格的保密义务，不得以任何名义以此进行牟利活动，不得发表，也不得向任何第三方透露，否则应赔偿由此给甲方造成的损失。
2、任何一方及其工作人员，对在就本项目进行洽谈接触及其后的工作开展过程中，所知悉的'对方未公开的信息与资料（包括但不限于书面、光盘、电子数据
等任何形式），均应保密，否则，应赔偿对方因此遭受的经济损失。
八、违约责任
1、因甲方原因，未按合同约定时间提供本项目相关的数据和资料（工作用基础资料），交付编制成果时间相应顺延。
2、因甲方原因，未按合同约定时间支付相应阶段款项，每逾期一天，按应付款的 1 ‰支付违约金。
3、因乙方原因，乙方逾期提交可行性研究报告的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款 1 ‰的违约金；迟延达到 7 日，甲方有权单方解除本合同，乙方应返还甲方已支付的所有款项。
4、乙方提交的可行性研究报告不符合同约定标准，乙方应无偿修改至甲方确认为止，经两次修改仍不符合约定标准的，甲方有权解除合同，且乙方应返还甲方已支付的所有款项。
5、由于乙方错误造成质量事故损失的，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的编制费。损失严重的，应根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金。
九、争议解决
本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成可依法向甲方所在地人民法院起诉。
十、其他
1、本协议书一式肆份，经双方签字并加盖公章后生效，其中甲方及乙方各执贰份为凭。
2、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等
效力。
十一、附件
1、编制计费说明
2、乙方资质文件
3、甲方编制任务要求
4、乙方编制工作方案
（以下无正文）
甲方（盖章）：
法定代表人（或代理人）：
开户银行：
银行帐号：
开户名称：
电 话：
日 期：
乙方（盖章）：
法定代表人（或代理人）：
开户银行：
银行帐号：
开户名称：
电 话：
日 期：
【委托合同】相关文章：
律师委托合同02-19
房屋委托合同02-15
期货委托合同03-21
运输委托合同03-07
公司委托合同03-10
工程委托合同03-06
项目委托合同03-23
检验委托合同03-20
有关委托合同03-19
专利委托合同04-07