- 相关推荐
中央空调节电改造合同
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编精心整理的中央空调节电改造合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
中央空调节电改造合同1
甲方：_________
乙方：_________
依据《中华人民共和国合同法》的规定，_________（集团）有限公司（甲方）与_________有限责任公司（乙方），就甲方办公楼中央空调系统节电技术应用工程，经协商后达成一致，签定本合同。
第一条工程概况
1、工程名称：_________（集团）有限公司办公楼中央空调系统电效改造工程
2、工程地点：_________（集团）有限公司办公楼内
第二条工程内容
1、对甲方中央空调系统的配电系统，按照施工方案进行节电技术改造；
2、乙方提供节电方案所需亚太专用节电产品及全部辅料，并进行现场安装、调试和测试工作；
3、乙方提供该系统的全套工程竣工图和技术资料，负责培训甲方的使用及维护人员。
第三条应达到的技术指标和要求
1、节电系统投运后，平均节电率约_________%；
2、节电设备不得对甲方的用电设备及系统造成影响和损坏，确保正常运行率≥_________％。
第四条工程造价及付款
本合同总额为_________万元。
1、合同签定生效后_________日内，由甲方向乙方支付总价_________％的信用金_________万元。
2、安装验收合格并投运后_________日内，由甲方向乙方支付工程款_________万元。
3、安装验收合格并达到节电指标后_________天内，由甲方向乙方支付_________％的质保金_________万元。
4、另：设备安装、调试费按合同总金额的_________%计算，即_________万元。安装、调试费由甲方随工程款一并支付乙方。
第五条工期
合同生效并预付信用金后_________个月内完成。
第六条双方责任
1、甲方按合同进度支付工程费用，负责对安装的设备进行实物验收，配合乙方完成本项目工程。
2、甲方负责按乙方的要求进行计量装置的安装、记录和统计。
3、乙方按合同完成第二条所列全部内容，保证达到第三条的技术指标。
4、设备安装后，双方应确定对中央空调的'用电系统电量分别进行_________天以上的统计，以便进行改造前后比较。
第七条质量及验收
1、本工程质保期_________年，质保期内如节电设备或施工原因造成的质量问题由乙方无偿返修。节电器设备终身维修。
2、以本合同第二条作为工程验收内容，现场验收后，按电量统计进行节电率确认验收，达到平均节电率≥_________%的指标为合格。节电率的计算为：节电率＝100％
第八条违约责任
1、由于任何一方过错，造成合同不能履行，由过错方承担违约责任。若属双方的过错，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的责任。
2、甲方未按合同约定支付费用，每延误一天，按合同总价的_________％支付违约金。
3、工程验收不合格，乙方无条件终止工程，拆除节电设备，并在_________日内退还已支付的所有费用。
4、乙方未按工期要求完成，每延误一天，违约金按合同总价的_________％在总额中减扣。
第九条争议的解决办法
在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，若协商不能解决问题，双方均可在工程所在地的法院诉讼解决。
第十条其它
1、本工程在实施中，双方均应遵守《建设工程安全生产管理条例》，共同做好安全防范工作。若发生安全事故影响生产，概由责任方负责。
2、本工程不得转包。
3、本工程甲方将指派_________为现场代表，乙方将指派_________为现场代表，共同协商处理工程实施中的有关事宜。
4、工程完成后，工程范围内的硬件设备归甲方所有，并由甲方负责维护。
5、本合同经双方签章后生效。
6、本合同一式二份，甲、乙方各一份，均有同等法律效力。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
经办人：_________经办人：_________
合同签订地点：_________市_________区
合同签订日期：_________年_________月_________日
中央空调节电改造合同2
甲方：_______________
乙方：_______________
依据《中华人民共和国合同法》的规定，重庆xxx实业（集团）有限公司（甲方）与重庆xx科技有限责任公司（乙方），就甲方办公楼中央空调系统节电技术应用工程，经协商后达成一致，签定本合同。
第一条工程概况
1、工程名称：xxxxxxx（集团）有限公司办公楼中央空调系统电效改造工程
2、工程地点：重庆xxxxxx（集团）有限公司办公楼内
第二条工程内容
1、对甲方中央空调系统的配电系统，按照施工方案进行节电技术改造；
2、乙方提供节电方案所需亚太专用节电产品及全部辅料，并进行现场安装、调试和测试工作；
3、乙方提供该系统的全套工程竣工图和技术资料，负责培训甲方的使用及维护人员。
第三条应达到的技术指标和要求
1、节电系统投运后，平均节电率约15%；
2、节电设备不得对甲方的用电设备及系统造成影响和损坏，确保正常运行率≥98％。
第四条工程造价及付款
本合同总额为_______________万元。
1、合同签定生效后10日内，由甲方向乙方支付总价40％的信用金_______________万元。
2、安装验收合格并投运后30日内，由甲方向乙方支付工程款_______________万元。
3、安装验收合格并达到节电指标后60天内，由甲方向乙方支付5％的'质保金_______________万元。
4、另：设备安装、调试费按合同总金额的5%计算，即_______________万元。安装、调试费由甲方随工程款一并支付乙方。
第五条工期
合同生效并预付信用金后2个月内完成。
第六条双方责任
1、甲方按合同进度支付工程费用，负责对安装的设备进行实物验收，配合乙方完成本项目工程。
2、甲方负责按乙方的要求进行计量装置的安装、记录和统计。
3、乙方按合同完成第二条所列全部内容，保证达到第三条的技术指标。
4、设备安装后，双方应确定对中央空调的用电系统电量分别进行10天以上的统计，以便进行改造前后比较。
第七条质量及验收
1、本工程质保期2年，质保期内如节电设备或施工原因造成的质量问题由乙方无偿返修。节电器设备终身维修。
2、以本合同第二条作为工程验收内容，现场验收后，按电量统计进行节电率确认验收，达到平均节电率≥12%的指标为合格。节电率的计算为：节电率＝×100％
第八条违约责任
1、由于任何一方过错，造成合同不能履行，由过错方承担违约责任。若属双方的过错，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的责任。
2、甲方未按合同约定支付费用，每延误一天，按合同总价的_______________％支付违约金。
3、工程验收不合格，乙方无条件终止工程，拆除节电设备，并在15日内退还已支付的所有费用。
4、乙方未按工期要求完成，每延误一天，违约金按合同总价的_______________％在总额中减扣。
第九条争议的解决办法
在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，若协商不能解决问题，双方均可在工程所在地的法院诉讼解决。
第十条其它
1、本工程在实施中，双方均应遵守《建设工程安全生产管理条例》，共同做好安全防范工作。若发生安全事故影响生产，概由责任方负责。
2、本工程不得转包。
3、本工程甲方将指派_______________为现场代表，乙方将指派_______________为现场代表，共同协商处理工程实施中的有关事宜。
4、工程完成后，工程范围内的硬件设备归甲方所有，并由甲方负责维护。
甲方：_______________
乙方：_______________
日期：_______________
中央空调节电改造合同3
甲方：重庆(集团)有限公司
乙方：重庆科技有限责任公司
依据《中华人民共和国合同法》的规定，重庆实业(集团)有限公司(甲方)与重庆科技有限责任公司(乙方)，就甲方办公楼中央空调系统节电技术应用工程，经协商后达成一致，签定本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称：(集团)有限公司办公楼中央空调系统电效改造工程
2、工程地点：重庆(集团)有限公司办公楼内
第二条 工程内容
1、对甲方中央空调系统的配电系统，按照施工方案进行节电技术改造；
2、乙方提供节电方案所需亚太专用节电产品及全部辅料，并进行现场安装、调试和测试工作；
3、乙方提供该系统的全套工程竣工图和技术资料，负责培训甲方的使用及维护人员。
第三条 应达到的技术指标和要求
1、节电系统投运后，平均节电率约15%；
2、节电设备不得对甲方的用电设备及系统造成影响和损坏，确保正常运行率≥98％。
第四条 工程造价及付款
本合同总额为21.85万元。
1、合同签定生效后10日内，由甲方向乙方支付总价40％的信用金8.74万元。
2、安装验收合格并投运后30日内，由甲方向乙方支付工程款12.0175万元。
3、安装验收合格并达到节电指标后60天内，由甲方向乙方支付5％的质保金1.0925万元。
4、另：设备安装、调试费按合同总金额的5%计算，即1.0925万元。安装、调试费由甲方随工程款一并支付乙方。
第五条 工期
合同生效并预付信用金后2个月内完成。
第六条 双方责任
1、甲方按合同进度支付工程费用，负责对安装的设备进行实物验收，配合乙方完成本项目工程。
2、甲方负责按乙方的要求进行计量装置的安装、记录和统计。
3、乙方按合同完成第二条所列全部内容，保证达到第三条的.技术指标。
4、设备安装后，双方应确定对中央空调的用电系统电量分别进行10天以上的统计，以便进行改造前后比较。
第七条 质量及验收
1、本工程质保期2年，质保期内如节电设备或施工原因造成的质量问题由乙方无偿返修。节电器设备终身维修。
2、以本合同第二条作为工程验收内容，现场验收后，按电量统计进行节电率确认验收，达到平均节电率≥12%的指标为合格。节电率的计算为：
节电率 ＝ 100％
第八条 违约责任
1、由于任何一方过错，造成合同不能履行，由过错方承担违约责任。若属双方的过错，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的责任。
2、甲方未按合同约定支付费用，每延误一天，按合同总价的0.4％支付违约金。
3、工程验收不合格，乙方无条件终止工程，拆除节电设备，并在15日内退还已支付的所有费用。
4、乙方未按工期要求完成，每延误一天，违约金按合同总价的0.4％在总额中减扣。
第九条 争议的解决办法
在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，若协商不能解决问题，双方均可在工程所在地的法院诉讼解决。
第十条 其它
1、本工程在实施中，双方均应遵守《建设工程安全生产管理条例》，共同做好安全防范工作。若发生安全事故影响生产，概由责任方负责。
2、本工程不得转包。
3、本工程甲方将指派＿＿＿＿＿为现场代表，乙方将指派＿＿＿＿为现场代表，共同协商处理工程实施中的有关事宜。
4、工程完成后，工程范围内的硬件设备归甲方所有，并由甲方负责维护。
5、本合同经双方签章后生效。
6、本合同一式二份，甲、乙方各一份，均有同等法律效力。
甲方： 乙方：
重庆(集团)有限公司 重庆科技有限责任公司
法定代表人： 法定代表人：
经办人： 经办人：
合同签订地点: 重 庆 市 区
合同签订日期: 月 日