现在位置:范文先生网>范文大全>合同范本>水电施工合同

水电施工合同

时间:2023-03-30 16:38:54 合同范本 我要投稿

水电施工合同(通用15篇)

  随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同在生活中的使用越来越广泛,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合同的格式吗?下面是小编帮大家整理的水电施工合同,希望对大家有所帮助。

水电施工合同(通用15篇)

水电施工合同1

  甲方:

  乙方:

  质量是生命,安全出效益。为确保该工程质量、进度按时按质完成,现将该工程所有水电和消防安装作业承包给乙方,特定如下合同:

  一、工程地点:平顶山市师范学院体育场工程。

  二、承包范围:图纸内的水、电及消防管道的安装,含桥架。

  三、承包方式:

  1.承包形式:单包,包人工不包料,甲方必须保证季节性工人工资的发放。

  2.工作量:工程上的水电和消防安装;文明施工配套:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属于乙方工程承包范围。

  四、承包价格:

  按本楼总建筑面积 每平方 元(大写:贰拾捌元整)。网架面积不计算,双方协商网架灯具安装,甲方给乙方30个人工,每人工190元。

  五、工程进度:

  ___________________________

  六、按甲方及业主要求,总工期 天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的.生产小段进度计划如数完成,乙方若完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。

  六、工程质量上保证电通水通,年底之前甲方在农历_______年_______月_______日之前,交工不交工都无条件结清所有工程款。

  七、安全:

  必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全有乙方负责,甲方不承担任何责任。

  八、乙方提前五天通知进料,如因材料造成返工、停工,甲方应付乙方工人工资款和生活费及造成的一切损失。因图纸设计变更,根据工程量增加人工费用。

  九、付款方式:

  待水电,消防打压测试完毕后符合规范要求,付总承包款的95%,剩余2万元质量保证金,待验收完毕合格后结清。

  此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。

  甲方:

  乙方:

  日期: 年 月 日

水电施工合同2

  发包人全称(以下简称甲方):_______________

  负责人:_______________

  承包人全称(以下简称乙方):_______________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和建设部与《建设工程施工合同(示范本)》,并结合阳江市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程建设施工事项协商一致,订立本协议。

  一、工程名称及地点

  工程名称:和富中心商住区建筑给水排水、建筑电气工程

  工程地点:水东镇东阳南街2号

  二、承包范围及内容

  (一)承包范围

  按“和富中心商住区项目”(包括修改图、变更通知)施工图纸中表示的建筑给水排水、建筑电气工程,范围为1、2座;3座、5座三栋。排水工程范围是室内及从室内引出至室外的排水井处,给水工程范围是从市政给水点至室内,电气工程范围是从主楼到变配电房。

  (二)承包内容

  1、建筑给水排水工程按图纸内容要求,包括所有制作安装,如给水、排水管线安装、水泵安装(不含消防泵)。

  2、建筑电气工程按图纸内容要求,包括本专业施工图纸要求的所有制作安装。因水电工程施工所有洞口预留、预埋和水电穿土建结构孔洞必须自行补修,本合同范围工程全部有关材料的场内水平运输,以及参考预算定额要求、按现行规范、规程、图纸进行施工至全部工艺工序并达到验收合格标准所需之全部工作内容。

  三、承包方式及承包单价

  1、承包方式:

  乙方包工包料,包施工机械方式。

  2、承包单价:

  合同价款,按建筑面积计算(包括设计变更在内):合计_______________元/㎡。(本单价包含工人劳保用具及工程内所使用的一切机械工具、机械工具耗材及厨房用具)。

  四、甲方的责任

  1、按合同约定向乙方支付工程款。

  2、负责提供相应施工图纸和质量、安全技术交底等技术文件支持,并进行质量监督和安全检查。

  3、负责工程的施工进度及其他工种的组织协调配合工作。

  五、乙方的责任

  1、严格遵守政府有关部门和工地现场管理的有关规定,严格执行现行国家现行有关施工验收规范,按本合同约定,提供足够的人力和物力,服从甲方的调度和管理,保证按质、按量、按时完成施工任务。

  2、对班组工人进行严格、完善的管理:

  (1)乙方应组织足够施工作业人员,乙方在工人进场时,必须按政府有关规定办理暂住证、上岗证等。

  (2)做好对工人的教育、培训和管理工作,按月足额向工人发放工资。对于因违反甲方纪律被开除出工地的工人,乙方需按约定结清其工资并妥善处理清退事宜。

  3、乙方每班作业前必须对工人有技术交底,并记录在案,并随时接受甲方检查,对于甲方的技术交底,必须严格执行。

  4、做到节约材料,严禁大材小用,优材劣用,浪费材料。

  5、按甲方要求做好场地接收工作,并对已接收场地内做好成品保护和管理工作,不得损坏其他已完成工序的成果。负责做到完工清场,有关材料和机械转移至指定场地堆放整齐,并按要求向甲方移交已完工场地。

  6、按甲方要求参加工程会议。

  六、合同工期及工期要求

  约定开工日期:___年___月___日。竣工日期:参照甲方制订的《施工进度计划》工期要求约定:

  1、乙方满足甲方总体及阶段进度要求,乙方预埋等工作进行必须穿插在土建的进度中进行,并符合土建进度安排。

  2、严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。

  3、乙方必须根据甲方的进度要求,随时调度作业人数。

  4、因设计、业主及人力不可抗拒的自然因素等原因影响工程工期的,由乙方负责办理工期签证,工期相应顺延。

  5、如遇停电或雨天,乙方应尽力想办法克服,合理安排人力,以免拖延工期:若因人力不可抗拒等素造成工程不能正常施工,则乙方接到甲方通知后应立即清理现场并停工。

  七、质量标准、质量要求约定和质量保修

  (一)施工质量标准:

  工程质量标准:按照国家现行施工验收规范,施工质量达到合格标准。

  (二)质量要求约定:

  1、工程质量由项目部、监理工程师、甲方检查验收。

  2、乙方必须配备一定数量的技术人员,严格按甲方提供施工图、变更、施工技术交底、现行水电安装验收规范及防止质量通病的要求和有关操作规程施工。

  3、乙方安装完成后应认真进行自检,并通知甲方施工、质安人员进行检查,如不合格应负责修整至合格为止,修整时间若影响工期安排时间,甲方将按工期延误条款处罚乙方。因质量不合格而返工造成的人工、材料等费用概由乙方负责。

  4、在柱、梁、板、墙等土建部位的预留、预埋,以及孔洞的修补要达到土建专业和水电专业的施工质量要求。

  (三)质量保修

  1、质量保修范围和内容:乙方负责的合同范围内的全部工程的质量保修责任。

  2、质量保修期(按设计图纸及相关设计规范)质量保修期从工程验收合格备案后当月开始计算。

  八、工程款

  甲方按每月实际完成工程量的`80%工程进度款支付给乙方,水电安装工程完工内部验收(业主、监理、甲方参与)合格后十五天内付清余下所有工程款。

  九、文明施工及其他

  1、乙方必须按规定做到安全生产,文明施工,严格遵守国家有关安全操作规程、安全技术交底等有关安全、文明施工的规定。严禁违章操作。

  2、乙方必须对进场作业人员做好安全生产和现场文明施工教育和技术交底:进场作业人员,必须遵守甲方工地纪律和规章制度,服从甲方的管理和监督,严格执行有关劳动安全、卫生条例,确保安全生产。

  3、一切工人进场后应遵守施工现场安全纪律及施工现场“十不准”等规范有关规定,在工作过程中严格按安全施工操作进行施工,严禁违章操作和违章作业。

  4、乙方配备的特殊工种作业人员必须有上岗作业证。

  5、按甲方制订的《施工进度计划》,做到工完场地清,每个施工段工作面完成后48小时内应将全部材料、尾料、垃圾等清理干净,以及梯子、脚手架等移至甲方指定地方放置整齐,并向甲方办理移交手续。

  十、违约责任

  (一)甲方的违约责任:

  1、未能按合同规定履行自己应负的责任,应承担违约责任;

  2、甲方如因经营调整或其他不可抗力因素,造成合同无法继续执行,甲方可与乙方协商解除合同。

  (二)、乙方的违约责任:

  甲方支付给乙方的工程款,乙方必需用于合同约定的内容,否则视为违约,甲方有权停止向乙方支付工程款。

  十一、未尽事宜,双方协商另行解决。

  本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力,保修期满合同价款支付完毕后合同自动失效。

  甲方:茂名市和富房地产开发有限公司

  乙方:茂名市电白建筑工程总公司

  第三公司法人代表:_______________

  负责人:_______________

  日期:_______________

  日期:_______________

水电施工合同3

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方经协商一致,确定由乙方作为商丘市宋城路景观绿化带工程中建筑及环境配套部分水电安装承包人,为明确双方责任,保质、保量、按期完成施工任务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,并结合商丘市有关规定及本工程的具体情况,签订本合同,双方共同遵守执行。

  第一条 工程概况

  1、工程名称: 商丘市宋城路景观绿化带工程

  2、工程地点: 宋城路 睢阳大道--星林路

  第二条 承包范围及内容

  1、承包范围

  (1)景观给排水安装商丘市宋城路道路绿化景观工程第二合同段、绿化给水环网、排水施工图纸设计内容。

  给水系统以市政总进水表点起,安装景观给水从水表安装至景观各给水点,与室内给水管以窨井进水表为界;排水系统从景观排水点至市政第一个检查井;

  (2)景观电气照明、动力配电

  范围:商丘市宋城路景观绿化带工程道路照明电气、室外埋地电缆套管施工图纸设计内容

  单体建筑室内配电电气线路、动力、设备配电安装,防雷接地、等电位系统。

  (3)本项所有各种井的砌体及安装所有用工。

  2、承包内容 商丘市宋城路景观绿化带工程景观及室内外水电施工图纸(包括设计变更和有关技术文件)中的水电安装全部施工内容。

  第三条 质量技术要求

  1、严格执行有关施工图纸、图表、说明书、会审记录,设计修改、变更通甲方: 鄢陵新绿州园林绿化工程有限公司

  知关于本合同施工质量的要求、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》执行。

  2、乙方安装完毕并经自检确认合格后,应通知甲方管理人员进行验收,因乙方原因造成第一次验收不合格,必须无条件进行整改,若第二次验收仍然不合格,则处罚1000元。同时乙方必须无条件返工,直至符合质量验收要求为止。造成该节点工期逾期的,按上述工期约定责任处罚。

  3、各管线安装应严格设置控制点,确保横平竖直,位置正确,若出现平整度和垂直度达不到优良验收标准,每处处以200元罚款。未按设计图纸或变更施工,造成的全部经济损失由承包方全部负责。

  4、预埋管线和冷热给水管在砼板内必须与其他工种配合的,应配备足够人员跟班配合。如预埋管线在砼内,浇砼现场必须有一个带班的班长负责,保证不发生质量问题,若发生质量问题凿打浇好的混凝土,责任全部由乙方负责,并每次罚款500元。

  第四条 承包方式

  包工、包机具、包质量、包安全、包验收、包资料,景观部分土方开挖、回填由乙方负责,需要大型机械由甲方提供。各种沟槽的开挖和回填、均有乙方负责。管网下要求素土夯实,土方回填时,须进行夯实,雨后表面不能出现沉陷,否则造成的损失费用由乙方负责承担。

  第五条 合同工期

  1、从20xx年03月16日至20xx年 05 月06日。总日历工作天数为: 50 天。03月15日人员设备进场,

  2、经甲方确认,乙方工期可相应顺延:

  (1)甲方未能履行本协议规定之责任。

  (2)设计方案改变令施工无法正常进行而影响进度。

  (3)在施工生产过程中,因非乙方原因连续停水、停电达24小时以上造成停工。

  (4)人力不可抗拒因素。

  第六条 单价及合同总价款

  1、合同综合单价

  包含各种费用、风险,不含税;合同固定综合单价款为一次性包干价,竣工结算时不作调整,施工期间市场价格变动不作调整,风险由乙方自行负责。

  2、合同总价

  本承包工程暂定合同总价为人民币(大写) 肆拾贰 万元整,¥:(小写) 42万元。

  第七条 乙方责任人

  合同履约金伍万元。完成工程的30%退还履约金50%,工程如出现原材料问题,乙方不承担责任,施工中如图纸有变,甲方需要以书面形式通知乙方。工程完成80%履约金退清。

  第八条 甲方责任

  1、在开工前,向班组提供必需的施工图纸。

  2、制定项目的管理措施,加强对班组的技术质安工作指导、管理、检查、监督,协调各班组的生产管理工作。

  3、负责将工程施工用水、用电管线架设到各配电总箱,并提供施工用水用电。

  4、保证及时供应工程所需的材料和垂直运输机械。

  5、负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。如乙方未能按设计图纸所示内容进行施工,或质量未达到要求,甲方有权责令其返工或停止施工。

  6、负责代办班组生产工人意外伤害保险,保险费用按乙方承包工费的0.6%在乙方的结算工款中扣缴。

  7、施工完成后,在约定的`时间予以验收及办理结算。

  第九条 乙方责任

  1、自觉遵守法律法规及有关规章制度。严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门有关安全及施工现场的管理规定,加强安全教育,加强现场管理,认真落实措施,确保安全及文明施工。

  2、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责,严格按照设计图纸、有关技术要求及施工验收规范施工,确保工程质量达到约定的标准。

  3、如发现承包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷,应及时通知甲方。

  4、科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期,根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前7天提交下月施工计划和物资需用量计划表,经甲方批准后严格实施。

  5、组织具有相应资格证书及素质良好的熟练技术工人持证上岗,并配备相应固定的管理人员到现场进行衔接和管理。

  按甲方要求统一规划堆放材料、机具,按工程甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场。

  6、妥善保管、合理使用甲方提供的机具、材料及其他设施,做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

  7、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查,接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况,与现场其他单位协调配合。

  8、负责办理和提供进场人员的有关手续和个人档案资料,并承担其费用。主要有办理手续过程中需甲方协助的,甲方应予以配合。

  9、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程甲方办理交工验收。

  10、按时发放工资,如未按时给工人发放工资引起的纠纷,甲方有权代发工人工资,并将给予乙方壹万元 (10000.00元)的罚款, 乙方应无条件退场并承担其它相应的法律责任。

  11、乙方违反有关规定及本合同约定造成造成甲方损失,包括政府主管部门罚款,应向甲方承担赔偿责任。

  第十条 安全要求

  1、乙方应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》等有关规定,采取必要的安全防护措施,认真执行安全技术交底,确保本乙方人员熟悉本工种的安全技术操作规范及有关方面的安全知识,杜绝违章生产、违章作业。

  2、乙方驻现场的施工管理人员为,负责计划安排、人员调配、安全教育、技术交底、质量检查与报验,有事外出必须向甲方项目负责人请假。随时接受各级主管部门的检查。如发现违章作业,每次罚款贰佰元(200.00元),由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。

  3、严禁随意拆除安全设施,施工时遇障碍时必须经甲方管理人员同意后方能拆除,否则每次罚款伍佰元(500.00元)造成严重后果者由乙方自己负责;杜绝重大安全事故和违章作业,工人月轻伤事故率不得超过千分之三。

  4、工伤事故及其他安全事故, 由乙方承担责任,发生安全事故及重大伤亡应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方。

  5、为统一管理,甲方为全部工人代投保意外伤害保险,按本合同总金额%

水电施工合同4

  甲方(业主):_______________

  乙方(水电施工):_______________

  本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议:

  一、装修施工地点:____________

  二、工期:

  _________年_______月_______日至________年_______月_______日

  三、工程造价:

  本项工程总费用___元人民币。

  四、材料供应及改造工程量的约定:

  1、甲方负责采购供应的材料应是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,如甲方提供的材料有质量问题或规格差异,由此造成工程损失,责任由甲方承担。如需乙方供应水电材料,应得到甲方同意。

  2、施工前由甲乙方现场确定需改造项目、尺寸、位置等,确定改造工程量。

  五、乙方承包内容:

  1)、水电开槽、布管、穿线

  2)、所有水电施工过程的`垃圾整理装

  3)、开关面板安装

  六、对乙方要求:

  1)、严格遵守规定的装饰装修施工时间,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

  2)、施工过程严格按照行业标准。水电施工过程的垃圾整理装袋,不负责下楼。

  3)、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  4)、由乙方原因造成的需二次到现场与其它工种配合施工,乙方需要接到甲方通知后48小时内到场解决。

  5)、水电工程保修一年。

  七、对甲方要求:

  1)、甲方需积极配合并保证乙方的正常施工条件如:协调物业停、供水电,水钻钻眼,装修材料运输等等。

  2)、甲方需及时向乙方提供合格的施工所需附属工具如:人字梯、马凳、铁锹及垃圾袋等等。

  3)、甲方在水电收尾安装时必须保证按乙方开具的后期购货清单提供准确的相关安装需要的物品。

  4)、甲方原因造成二次到现场施工,甲方需提前48小时通知乙方并承担相关费用每人次不低于100元。

  八、工程竣工:

  甲方组织验收,并办理验收手续。由甲或乙方原因造成质量问题,其返工费用由各自方承担。

  九、付款方式:

  乙方布管、穿线、固定线盒水管结束后,甲方现场验收合格支付工钱的85%,水电完工后支付15%。

  十、其它约定:

  1)、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

  2)、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10 %支付违约金。

  十一、附则:

  (一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

  (二)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  (三)合同签订后甲方需支付乙方诚意定金___元。

  甲方签字(盖章):_______________乙方签字(盖章):_______________

  ___年___月___日___年___月___日

水电施工合同5

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  甲方将沈丘县北城社区(幸福苑)工程的水电安装工程发包给乙方施工,为明确双方职责,在经过友好协商,平等互利的基础上签订如下协议:

  一工程概况

  二承包方式:

  包工包料(含所有辅助材料)、包设备、包工具用具、包质量、包工期、包安全生产和文明施工、包施工风险、包技术资料整理、包交工验收、包综合治理等。

  三工程承包范围

  1.承包范围:水、电、防雷安装工程设计图纸与设计变更单中所包含的所有工作内容。

  2.具体工作内容:

  ①材料场内运输、装卸。

  ②施工图纸中安装内容:

  依据设计图纸和甲方与业主方签订的工程承包合同中约定的相关条款(包括所有的上下水、暖气、消防、强电、弱电预埋等)及一切配合和设计变更等工作内容。

  ③所需的结构预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。

  ④施工规范及常规要求。

  ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。

  ⑥成品保护、设备调试、竣工交验。

  ⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。

  ⑧与其它工种的配合施工。

  ⑨预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌(若甲方施工则扣除乙方该部分工作的相应费用)。

  四施工用具管理:

  ①甲方提供垂直运输设备,提供现场及楼层固定电源箱。

  ②乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。

  五质量要求

  1.按照国家建筑安装工程验收标准,安装工程施工规范和当地主管部门的其它有关规定,作为本工程的质量验收标准。

  2.乙方发现设计有误,须立即向甲方提出,在取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

  3.乙方必须服从甲方在各次质量验收中提出的所有整改意见,并在甲方限定的时间内整改至符合要求,

  乙方若拒绝或拖延整改,甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚,乙方须无条件服从。

  六双方职责与权限

  ㈠甲方:

  1.甲方对乙方施工全过程的施工质量、工程进度、安全生产和文明施工及清洁卫生进行检查验收和监督管理。

  2.切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾,保证工程顺利进行。

  3. 提供住宿方便(住房及水电费由乙方自行解决)。

  4.制定施工计划。

  5.进行技术交底、安全交底。

  6. 提供水电暖完整完整图纸2套(竣工图一套)。

  ㈡乙方:

  1.乙方应按图纸设计规定的要求自行组织购进、使用质量合格的材料进行施工。

  2.乙方组织有资质证的技术人员、熟练工人投入工作,服从甲方、监理等有关人员的指挥,否则甲方有权对乙方进行处罚,乙方不得有任何异议。

  3.乙方应保管好自己的材料,预防丢失,材料的保管与堆放、工人生活用品、用具等一切由乙方自行解决。

  七合同价款

  1.乙方承包价为准。

  2.工程量结算按20__年河南省建筑安装工程预算定额、费用定额及施工期内的有关的文件规定执行,以工程结算总造价下浮16%作为甲方的`综合管理费用(含税,除此之外,

  乙方不在支付其它任何费用)。

  八付款方式

  1.依甲方与业主方签订的工程承包合同为准,其合同附后。

  2.预埋阶段:甲方应按建设单位制定的拨款计划同步向乙方支付工程进度款。

  3.工程竣工验收合格后,甲方按河南省20__年建筑安装工程定额和有关的最新文件规定及所完成的工程量(工程总造价下浮16%)结算给乙方,结算造价按甲乙双方和业主方最后审定的造价为准,甲方支付乙方总造价(下浮16%后)的97%,留3%作为工程质量保修金。

  4.乙方保修期(以甲方和业主方签订的工程施工合同为准)按国家有关规定保修,保修期满后,甲方一次性付清工程质量保修金(无利息)给乙方。

  5.乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后负有保修义务,凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作,均由乙方限时无偿修复,如乙方未能在限定时间内进行修复,甲方可另派专业人员维修,所有费用从乙方的保修金中扣除。

  6.订立合同后乙方必须交 万元给甲方作为合同履约保证金及工程履约保证金,主体结构起一层后,甲方退还给乙方履约保证金的50%,并支付乙方工程款总造价5%,主体结顶三日内甲方退还乙方剩余的全部履约保证金。

  7.以上合同不包括现场变更,如遇不可抗拒自然灾害,甲方需要工期顺延,变更造价按甲方与业主方签订的施工合同的有关条款执行。

  8.如甲方不能及时拨付工程款造成的工程进度滞后,乙方概不负责,给乙方造成的损失由甲乙双方协商解决。

  九安全责任

  乙方必须安全生产,文明施工,在施工过程中出现的一切安全事故,全部由乙方负责。如发生重大事故,应立即向甲方报告,甲方向上级有关部门报告。

  十本合同一式四份,甲乙双方各执两份,工程竣工后此协议作废。

  十一未尽事宜,甲乙双方协商解决。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

水电施工合同6

  发包人:

  承包人:

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:xx市xx级水电站技改工程

  工程地点:xx市xx镇 村

  工程内容:水电站厂房技术改造土建工程

  二、工程承包范围

  厂房钢筋混凝土屋面拆除,水轮发电机组拆除,厂房下部混凝土局部拆除,厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。

  三、合同工期

  开工日期:二Oxx年十二月三日

  第一台机组混凝土结构定于二Oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二Oxx年二月二十三日动工,二Oxx年四月二十三日浇筑完工。二Oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。

  合同工期总日历天数为159天。

  四、质量标准:合格,争创优良

  五、合同价款:贰拾点陆万元(主体工程预算价)。

  六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-1999-0201)中《通用条款》相关规定。

  七、本合同《专用条款》

  1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。

  2、执行省、市建筑法规的相关规定。

  八、发包人工作

  1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。

  2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。

  3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。

  4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。

  九、承包人工作

  1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表。

  2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。

  3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。

  十、材料

  所有永久和临时工程的.建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。

  十一、质量和验收

  1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。

  十二、安全施工

  承包人按水利水电工程安全施工规程施工,安全事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担责任和所发生的费用。

  十三、合同价款及支付

  1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。

  2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。

  3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。

  十四、工程预付款

  合同签订后,发包人支付伍万元工程预付款给承我人,用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。

  十五、进度工程款支付

  每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。

  十六、完工结算

  完工验收合格后,发包人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。

  十七、质量保修金

  完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。

  十八、违约、索赔、争议

  按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。

  十九、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效。

  二十、未尽事宜,双方另行协商。

  二十一、本合同一式4份,双方各执2份。

  发包人:承包人:

  住所:

  代表:

  电话:

  签订日期:

水电施工合同7

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、承包范围:根据平面图及施工图设计范围内的所有内容施工,包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全的承包形式。

  四、合同工期:

  根据工程总体进度分段实施,乙方根据每一阶段甲方书面通知的具体工期要求施工。

  五、工程内容:

  1、项目供水管网安装工程、排水管网安装工程、供暖管网安装工程、室外消防设施安装工程(以上四项内容均含土建施工部分)。

  2、工程具体施工内容为施工图纸及设计变更、签证全部内容,并依据甲方要求进行,乙方不得私自施工,工程施工内容须经甲乙双方及监理三方共同签字确认,并作为结算依据。

  六、质量标准及要求:

  1、工程质量标准:达到合格标准。

  2、工程质量要求:乙方所进的材料由甲方验收同意后,再进行施工,各工序由甲方验收同意后,进行下一道工序施工。未经甲方同意造成损失由乙方承担。甲方此时仅对外观和数量进行验收确认,质量担保责任按国家相关规定执行。

  3、乙方在工程质量上必须接受甲方的监督,甲方发现其在主要进度控制点上延误一日时,或在主要工程上存在重大质量问题时,甲方以书面形式通知乙方,乙方在收到甲方书面通知后一日内须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至解除合同,调换施工队伍。由此造成的实际损失,由乙方负责。

  4、乙方所用材料设备要求:工程所需材料设备均由乙方按需采购,并对现场材料负责;采购的材料设备必须是"三证"齐全的合格产品,并有甲方负责人的签字确认。

  七、工程验收:

  分段工程竣工_____日内,由甲方协助乙方组织相关部门联合验收。工程验收合格后,乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交,并绘制竣工档案、竣工图一式_____份提交甲方存档。

  八、合同价款及工程款支付方式:

  1、本工程合同价款采用可调价格合同,合同暂控价为_____万元。

  2、结算依据:

  (1)材料价差,除甲乙双方签证外的价格,其余均按当地建设局发布的各阶段人工、材料、机械台班价格发布为准(其余部分的主要材料价格按现时市场价)。

  (2)定额:建筑各持套用XJZJ-20xx年《新疆维吾尔自治区建筑消耗量定额》;装修工程套用GYD-901-20xx年《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》;安装工程套用GYDgz-201-20xx年《全国统一安装工程预算定额》;费用定额执行XJZJ-20xx年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》。

  (3)估价表:《201_____年_____地区单位估价表》。

  (4)取费:201_____年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》_____类工程(其中管理费及利润按_____限计取)相应费率计取,不计取冬施费和文明施工费。

  (5)工程量按施工图纸计算,图纸外工程量按实签证,材料及设备以甲方审定的作为结算价。

  3、工程款支付方式:

  本合同以双方核准的月施工进度为支付依据,每月支付金额为已完工程量的_____%,每月依次类推,待阶段性工程竣工验收后进行决算,决算定案后_____日内付到决算总额的._____%,剩余5%作为质量保修金待保修期满后无

  上述约定付款金额及期限如因甲方资金原因不能按约定比例支付,乙方必须按甲方要求施工,保证按期交工。具体付款金额和时间双方另行协商以书面形式确认。

  九、甲、乙双方的权利和义务:

  甲方的权利和义务:

  1、甲方委派负责施工过程中的协调工作,确保施工现场具。

  2、甲方委派现场监理人员对施工全过程进行监督检查。

  3、本合同项目完工后,协助乙方尽快组织有关部门进行验收。

  4、乙方在甲方院内施工,甲方负责给予指导,并提供相关管网图,以免施工时损坏。

  5、乙方的权利和义务:

  1、按照合同规定完成全部工作,并接受甲方的监督检查。

  2、合理组织人力、物力及施工机具,保质保量保工期保安全完成施工任务。

  3、严格按照甲方确认的施工内容和要求进行施工,保障工程质量、工程进度。

  4、乙方施工期间必须保证施工现场清洁整齐,符合环境卫生相关条例。

  5、乙方在甲方工地施工期间,自觉遵守甲方的规章制度,如有违反,甲方将按照有关规定处罚。

  6、乙方人员在施工过程中发生的安全责任事故,由乙方自行承担,与甲方无关。

  7、乙方在施工中造成市政管网及其他管线损坏的由乙方负责维修,所造成的损失由乙方负责赔偿。

  8、乙方负责提供竣工验收资料和竣工图,并负责其他相关验收,工程保修期为两年。保质期内乙方施工工程出现漏水、管裂或其他施工质量问题,由乙方及时无偿维修。

  十、违约责任:

  1、甲方未按合同履行支付工程款,逾期按应付工程款百分之_____向乙方支付违约金。

  2、乙方未按甲方要求,致使工程质量不合格必须返工,造成的损失由乙方全部承担。

  3、乙方未按甲方通知要求如期完工,逾期按分段施工工程预算总价百分之_____向甲方支付违约金。

  4、乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因连续停工_____个工作日以上的,甲方有权解除合同,甲方解除合同的,乙方应向甲方支付工程预算总价款的3%作为违约金,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。

  5、乙方中途擅自更换工程主要负责人,或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的,甲方有权要求乙方更换相应人员,乙方应在甲方要求更换之日起_____日内更换。否则,甲方有权要求停工或解除合同,由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。

  6、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位,甲方有权解除合同,乙方应按工程预算总价款的_____%向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此造成的一切损失。

  十一、本协议未尽事宜,双方另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。因履行合同产生的争议,双方应尽量协商,协商不成时,则向本工程所在地法院申请诉讼解决。

  十二、本合同一式_____份,甲方_____份,乙方_____份,经双方签字盖章后生效。

  甲方(签章):_____乙方(签章):

  负责人:_____负责人:

  年_____月_____日_____年_____月_____日

水电施工合同8

  __建设有限公司(以下简称甲方)水电班(以下简称乙方)

  为了加快工程施工进度,确保安全生产,提高建筑工程经济效益。甲方承包的浙江大学农业实验基地综合楼工程的安装工程施工任务以包工包料双包的方式承包给乙方水电施工班施工。在施工过程中,为明确双方的责任和义务,保证工程的顺利进行,经甲、乙双方共同协商一致,订立如下条款,以兹共同遵守:

  一、承包内容及范围:

  1、按本工程建设方提供的全套安装工程施工图纸,会审纪要、技术签证、施工期间图纸的修改和变更的全部工作。从基础开始竣工验收到交付建设方物业过程及专业施工单位的配合工作。生活区内照明、临水设施的安装、拆装及日常维修工作等。

  2、工程材料采购、检验、运输工作,竣工验收前的检修、测试、通水、通球、通电、消防、煤气、试气、试压、验收等工作。

  3、乙方承包范围内项目在竣工后壹年内的维修。

  4、提供乙方承包范围内的工程计算,负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。负责竣工图编制、工程结算和审价工作。

  5、本工程发包范围内除建设单位总承包合同规定建设方提供的材料外的所有材料均由承包人采购。所有材料均应有合格证和质保书,符合国家规定的技术标准,并且需经建设单位委托的监理单位或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。

  二、工程造价的计算:水电工程承包合同

  1、根据乙方施工范围内的安装工程工作量,按浙江省“零三”定额及相关文件规定,按投标文件审定安装工程直接费与人工价差之和(建设单位审定的主材除外)后,下浮15%(包括总合同下浮)。

  2、造价中涉及的'主要材料价格“市场信息价”以外的材料由乙方负责办理材料单价签证。

  3、图纸变更及产生的签证费由乙方负责办理签证手续,并作为结算依据,并及时上报公司,今后结算时作为有效依据。

  三、付款方式:

  工程进度款按月支付,每次按月实际完成工作量的80%支付工程进度款(如有增加合同外工程量的,按建设单位的总合同执行),直至工程竣工验收合格。各单位工程验收12个月后一个月内支付至工程总造价的95%,不计息。剩余5%作为工程保修金,各单位工程竣工验收24个月30天内无息退还给乙方。

  四、工程质量及工期

  1、乙方必须确保工程质量(按建设单位及甲方确定的达到市标化工程及争创飞英杯要求),如因乙方造成的质量因素而达不到此质量标准的,则处以乙方工程总价的3%处罚,工程验收完成后如本工程达到飞英杯标准,则给予乙方安装工程合同总价1。5%的奖励(如因土建工程等因素导致质量未达标,而乙方施工的安装工程达到优良,同样给予乙方安装工程合同总价1。5%的奖励)。

  2、施工过程必须执行浙江省建筑施工规范及有关规定。严格按照设计图纸、会审记录及设计变更进行施工,否则由此所造成的返工损失由乙方负责。

  3、服从建设单位、甲方现场管理人员的指挥及要求进行施工。

  4、严格按照浙江省规范执行及各现行新规范规定,分部分项工程完成后,必须经过建设单位及监理验收合格后,才能进入下道工程的施工。

  5、乙方在施工过程中必须密切配合其他工种,对于造成无故返工或凿除的电气及管道修补工程,则由乙方负全责。

  6、装饰阶段室内设备管道安装前应做一样板房由建设单位及监理验收,合格后方可大面积施工。

  7、乙方应该在当天完成的工作前对施工工人加以技术及安装方面的交底工作,班前检查当天完成的工作状况及质量要求。

  8、乙方必须满足工程整体施工进度要求,每分项工程由甲方安排施工总进度计划,强行按进度完成,如因乙方原因而影响其它组所造成的损失,均由乙方负责。

  9、乙方根据施工现场项目部所制订的周、月计划进度安排。乙方必须合理安排人力、材料,确保按甲方的月、周施工计划如期完成,不得耽误总体工期。施工现场听从现场项目经理和施工员的指挥,如乙方不按现场项目部的进度计划实施的,甲方有权对乙方作出相应处罚。

  五、安全事宜

  1、进入现场施工的人员,必须执行本公司的规章制度,由乙班长负责督促各项工作的安全生产,杜绝违章作业。作业时间持证上岗,使用的机械专人操作。

  2、实施安全、文明施工协议书细则:乙方必须配合湖州市建筑施工现场“标准化管理合理工地”、湖州市级“文明工地”及“飞英杯”评定。

  3、乙方特殊工种必须持证上岗,如发现被有关部门查获罚款均由乙方负责。

  4、所有的机械、灯具及电线线路不能自行拆装。

  5、在施工过程中,因乙方违章操作所发生的一切人身伤亡事故,一切费用由乙方全部自行负责。

  六、工地生活事宜

  1、乙方必须认真遵守管理制度,任何人不得开小灶,如发现用电炉、电饭煲家用电器等烧饭的,当场缴收用具并罚款壹佰元。

  2、乙方所居住的生活区域和房间要专人打扫,保持清洁、达到卫生部门的检查标准,如经市、区部门检查不合格而罚款的,费用由当事乙方承担。

  七、工地纪律制度:

  1、乙方进场工作后,必须把本班组人员身份证及有关手续交给甲方查验,无证件的工人,不准进场施工,乙方承包人对本班组人员的行为负全部责任。

  2、打架斗欧不管因何事与何人均属违法行为,甲方不予支持,发生纠纷乙方承包人应及时协调或向甲方管理人员反映调解,凡参与或指使打架斗殴一律处罚人民币300元/人,情节严重造成后果均由司法机关追究当事人责任,班组长不得以任何理由推托责任,打架斗殴所发生的医疗费、误工费、罚款均由各班组负责人承担,甲方不负经济责任。

  八、补充事宜:

  九、其它事宜:

  1、乙方进场工作不准带女家属、小孩在工地住宿,如果擅自带家属住进工地的,甲方作清退处理。

  2、乙方所施工的现场及工作面,必须保持整洁,每项工程必须工完场清。

  3、乙方在施工过程中,必须服从施工管理人员的指挥,如有不服或违反者,甲方管理人员有权责令其停工、整改、罚款处理,严重者作清退处理。

  4、乙方进场的工人必须具备身份证,其暂住证、上岗证、工作单位记录等证件由甲方办理。所有由甲方办证件的人员必须自始自终在本工地施工,保持人员绝对稳定。

  5、乙方负责施工区域的临水临电的安装及维修、整改(甲方提供材料,乙方负责施工)。

  6、如乙方必须保质、保量、按时的完成项目部下达的工作任务单,如不能完成的按任务单所含工作量人工费的2倍处罚。

  7、双方上述条款必须共同遵守执行,违约方后果自负。

  十、合同生效与失效:

  合同自双方签字之日起生效,合同壹式两份,甲、乙双方各执壹份,合同待保修期满付清后,自然失效。

  甲方:乙方:

  代表签字:代表签字:

  订立时间:年月日

水电施工合同9

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  甲方拟将中大御城小区中大国际工程的水、电安装工作承包给乙方,双方协商本着平等互利的原则,确保该工程的质量、安全和进度,共同达成以下协议:

  一、工程名程:

  中大御城小区中大国际工程。

  二、承包形式:

  单包工,所有材料由甲方负责。水电工程承包合同三、承包范围和内容:

  1、本工程的给排水、电、气、消防、避雷等工程的预埋、安装工作的全部图纸内容;

  2、屋面雨水管、阳台排水管道、外墙排水管道、空调套管及排水管道的安装;

  3、通水通电试调与检测工作;

  4、水电安装工作所需的机具、用具等;

  5、本班组人员在施工现场内使用的劳动安全保护用品由乙方负责。

  四、承包价款:

  1、按该栋工程的建筑面积计算价款,以每平方米(质量必须达到国家相关规定的要求)。达到安全、工期、质量要求的另加奖金每平方米元,没有达到安全、质量、工期要求的罚每平方米元。

  2、建筑面积按图纸和定额的相关规定计算。

  五、付款方式:

  按甲方和房产开发商所签合同的付款方式进行付款。

  1、具体为基础不付款,±0.00以上每四层付一次款,但每次付款前必须是该次砼浇筑完工后,经有关部门人员检查无安全、质量问题,给付已做工程量的50%。

  2、余下的工程款,等竣工验收后,质量验收达到本合同的相关规定后全部付清。

  3、预留5%的质量保证金(总价款)。

  六、质量要求:

  质量达到州优质工程的要求,争创省优质工程(以州质检站及相关单位验收为准)。

  1、乙方施工工艺过程和人员的作业行为必须严格按照规范及相应的操作规程进行作业。

  2、本协仪第三条中规定的工作内容,必须严格按照省优质工程的标准、工艺要求进行操作。若施工达不到要求,扣除本协仪中第五条第3款的质量保证金。

  3、甲方对乙方的施工随时进行检查,若发现达不到安全质量要求的情况,乙方必须当场纠正,造成的损失由乙方承担。

  4、要求预埋套管、管线及预留的孔洞随主体结构跟班作业,且位置准确,严禁结构做完后在上面钻孔、开槽或破坏主体结构。若发现一次,罚款800元以上。

  5、乙方必须对本工种的作业质量进行认真检查,不能把不合格的.产品带入下道工序,同时在本工种作业前应对上道工序进行认真检查,对上道工序不合格的产品应提出整改要求。

  6、若因乙方的原因,造成其它工种增加施工难度或无法施工,造成损失或费用增加,由乙方自己承担。同时下道工序对本工序提出的整改要求要认真进行整改,直至达到要求。

  七、进度要求:

  严格服从执行,甲方生产计划及进度的安排(遇不可抗拒的自然因素除外)。

  1、甲方将定期对生产任务做出合理的安排,乙方不得以任何理由和借口怠工,拖延或消极作业。若违反,将处以当次拨付工程款30%的罚金(遇不可抗拒的自然因素除外)。

  2、乙方必须严格服从甲方对各种机械设备的调配与安排,不得擅自将塔吊等机械设备调配使用。若违反一次,处以500元罚金。

  3、乙方必须严格服从现场管理人员对作业人员的调配,若违反,处以200元以下罚款。

  八、安全文明施工:

  1、乙方必须严格遵守甲方对安全文明施工的规章制度及各种会议中的要求和相关规定,同时协调甲方作好对工人的安全教育,并自觉主动贯彻国家、地区有关安全生产的规范、制度、法律法规。

  2、乙方必须文明施工,甲方将定期或不定期对安全生产情况、现场文明、生活设施的卫生状况等进行抽查(按照国家的相关评分标准进行评分JGJ59—99),抽查不合格的,每次给予1000元以下罚款。

  3、乙方的作业人员必须服从甲方的管理,不得无故对甲方管理人员进行顶撞,或带侮辱性、攻击性和语言。若发现一次处以200元罚款。

  4、乙方的作业人员不得酗酒、赌博、嫖、打架斗殴、盗窃或违反现场文明施工的其他有关规定,发现依次,处以1000元以上的罚款,情节严重的,送交司法机关处理。

  5、乙方的作业人员必须遵守国家或地区有关计划一育的规定。若违反,将处罚500元以下的罚款,并移交当地的有关部门进行处理。

  6、由于乙方的作业人员的行为造成的建设方有关文明达标活动不合格的,乙方按甲方对建设方的有关承诺给予处罚。

  7、乙方在作业过程中,必须采取有效措施节约甲方材料,不得浪费。乙方作业完成后应及时清理作业现场,做到活完脚下清,及时将当天清理的建筑垃圾进行回收利用,不得乱堆乱放,同时将所使用的机械设备清理干净,作必要保养,需入库的要及时入库,以便下次使用。甲方将不定期对材料节约和现场情况进行检查,若发现不合格,将给予500元以上罚款。

  8、因乙方作业人员违反相关的安全操作规程及国家、地方有关安全的规定造成的人员伤亡,乙方应自行承担其后果。

  9、乙方作业人员必须严格服从现场管理人员的有关安全文明生产,现场管理与安排,若违反,处以100元每次罚金。

  10、乙方应经常对自己班组作业人员进行教育,主动协调同其它班组间的矛盾,班组内部、班组之间不得出现打架现象。若发现一次处500元以上的罚款。

  九、甲方对合同的终止权:

  乙方若违反本协仪的相关条款,甲方认为情节严重的,可以终止合同。

  十、本合同一式两份,甲、乙双方各一份。

  甲方代表:乙方代表:

  年月日年月日

水电施工合同10

  甲方:(发包方)

  乙方:(承包方)

  风险提示:发包人的相对义务

  根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

  若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

  第一条:工程概况

  1、工程地点:

  2、工程承包方式:承包人包工包料。

  风险提示:关于实际竣工日期的规定

  当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

  工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。

  3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

  4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。

  第二条:关于材料供给的约定

  风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责

  承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。

  发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。

  1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

  2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。

  3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。

  第三条:关于工程质量及验收的约定

  风险提示:工程质量未符合标准的归责

  因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的'利润。

  因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

  1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》和《建筑装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

  2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。

  3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。

  4、本工程由_______方设计施工方案。

  第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定

  1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。

  2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。

  5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

  第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定

  1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30%,整体竣工验收合格后支付20%。

  风险提示:保修责任的起算

  工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

  发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。

  2、本工程保修期_____年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。

  3、双方款项住来均应出具收据。

  4、工程结算方式:水路____米,电路____米。

  5、乙方承包内容:

  (1)水电开槽、布线、穿线、埋槽;

  (2)所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;

  (3)水电施工穿墙、打孔、切割;

  (4)开关插座面板安装;

  (5)小五金的安装;

  (6)后期灯具的安装(水晶灯另计);

  (7)其他收费项目另计。

  第六条:纠纷处

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向____人民法院提起诉讼。

  第七条:全同的变更和解除

  风险提示:明确违约责任

  在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

  1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。

  2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

  第八条:其它约定

  1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

  2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。

  3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

  第九条:附则

  1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  2、本合同签订后工程不得转包。

  3、本合同一式____份,甲、乙双方各执_____份。

  4、合同有效期至________年______月_____日。

  甲方:

  ______年_____月____日

  乙方:

  ______年_____月____日

水电施工合同11

  甲方: (以下简称甲方)

  乙 方: (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规,甲方全面实行项目法施工,推行企业管理层和劳务层分离的经营管理模式,经过甲乙双方相互考察,甲方同意选定乙方为本工程的劳务作业层,乙方同意在甲方的项目管理下承担施工工作。

  双方根据平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本工程的施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、施工面积: 平方米(按实际施工面积计算)。

  二、工程承包范围

  承包范围:

  三、合作方式:包工、包料、按实际发生量结算。

  1、上交甲方公司和管理费及其他费用,共计? 个点(不包括税收)。

  2、根据本合同取费结算,材料按市场价;

  3、甲方提供材料仓库及现场加工场地,材料仓库由乙方搭建;

  4、甲方提供总包合同一份。

  四、工程工期

  开工日期:根据总包合同。

  竣工日期:根据总包合同。

  五、质量标准:承包范围内确保符合总包合同要求。

  乙方按照国家《建筑安装工程施工及验收范围》施工,验收执行《建筑安装工程质量检验评定标准》。

  六、水电暖合同价款:工程造价按20xx年版《山西省建筑工程消耗量定额》、《山西省安装工程量定额》、《山西省建筑工程20xx年价目表》及其应配套的最新的工程量计算规则、费用项目计算规则、价目表、补充解释及省、市建设行政主管部门颁发的有关文件,山西省定额人工?? 元/日,按规定的类别计取。其余材料执行《忻州市工程建设标准造价管理》参考价格。如《标准造价管理》中不包括的材料均由甲方根据市场调查确定价格。

  七、图纸

  甲方向乙方提供本施工范围内的有关施工图叁套

  八、甲方驻现场代表为:

  九、乙方驻现场代表为:

  十、甲方工作:

  10.1甲方组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行同施工单位签订的施工承包合同;

  10.2向乙方提供临时设施,由乙方搭建加工场地,施工用电、用水等配套设施,费用由乙方负责;

  10.3对乙方施工的工程进行全面管理,主要有:施工现场、工程质量、安全防护、计量检测、试验化验、文明施工等,随时检查,办理工程中间检查隐蔽等。提出改进意见,限期改正落实,进行验收。

  10.4组织审定乙方编制的每月统计报表等,办理工程拨款。

  十一、乙方工作

  乙方应按甲方编制的施工组织设计,精心组织施工,对本合同承包范围内的工程向甲方负责,不得转包和分包。服从甲方项目部的领导,遵守甲方制定的项目施工管理等一切制度。

  11.1按照施工组织设计做好各项施工准备工作,及时组织成建制的劳务队伍,按进度计划组织实施,并负责做好本项目的所有资料报表,确保工期按期完成。

  11.2严格按照施工图纸及会审纪要,设计变更和施工规范、规程及有关技术要求进行施工,确保工程质量。

  11.3按时向甲方提交工作业进度计划表、规定区域内的施工平面布置、隐蔽工程验收通知、工程事故报告;每月日提交当月工程量完成统计报表和下月计划报表一式两份,并附下月施工作业计划。

  1 1.4按照施工组织设计和安全操作规程及地方的有关规定要求,做好安全防护工作,接受甲方和政府主管部门的安全监督管理和检查,如安全不符合要求造成罚款,由乙方承担负责安全施工,杜绝重大伤亡事故的发生,施工过程中出现的一切安全事故由乙方责任方负责。甲方概不负任何法律及经济责任。

  1 1.5按照施工平面规划布置现场、堆放材料、机具、搞好现场文明施工,由乙方负责施工范围内已完成工程的成品保护,并清理好现场。注:乙方在进入施工场地,在准备正式施工前,必须把所要施工的图纸面积所需的材料一次性进场方可施工,否则,甲方有权不允许乙方进入施工场地。

  11.6在合同规定的保修期内,对属于施工责任的工程质量问题进行承担维修。注:乙方未按时到达维修场地,甲方派人维修,维修费用在质保金中扣除。

  十二、施工进度

  乙方必须按工期要求及批准的进度计划组织施工,接受甲方代表对进度的检查验收。

  如因乙方原因未能按期完成,经甲方要求限期整改无效时,甲方可采取一切措施,直至终止合同,由此发生的费用、损失和后果均由乙方负责。注:因乙方等各种原因造成停工或误工,甲方只付乙方实际施工的工程量 %的工程款,余下工程款及质量、安全保证金一并扣除,用于赔偿甲方经济损失。

  十三、质量与验收

  13.1乙方应认真按照标准、规范、规程和设计要求以及甲方代表依据合同发出的.指令施工,随时接受甲方代表的检查检验,并按甲方代表的要求返工、修改,由乙方原因导致的质量事故及返工、修改,则由乙方承担责任及损失费用。承包范围内确保质量达到国家合格工程验收标准。

  13.2隐蔽工程和中间验收,乙方应在白检合格后通知甲方进行检查验收,未经检验不得自行隐蔽,甲方代表在验收记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工。

  13.3竣工验收按《建筑安装工程质量检验评定标准》验收,经甲方初验达到规定的质量标准后填写竣工验收报告,报请业主,由业主邀请当地建筑安装工程质量监督站及有关单位评定质量等级,竣工验收后一个月内乙方提供竣工图纸叁套。

  十四、安全施工

  14.1乙方应采取严格的安全防护措施,承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用,如发生安全事故,由责任方负全部责任。

  14.2发生重大伤亡事故,乙方应立即通知甲方代表,发现有隐瞒不报的,则按地方及甲方内部双方规定给予经济处罚,并承担由此造成的一切后果。

  十五、合同价款结算与支付

  15.1结算方式:1、正负零以上乙方完成 框架,甲方于? 日内支付乙方已完工程量的?? %的款,以后每? 层进度付已完成工程量的 %的款,验收合格后? 日内付至工程总造价的 %的款,审计完成后两个月内完成工程总造价款的 %的款,余 %作为质保金,按国家规定返还。

  15.1.1执行本合同

  15.1.2结算标准:施工图纸、现场签证、设计变更。以及山西省及忻州市相关造价文件。

  15.2现场签证及价格必须由甲方代表签字后为结算依据,否则不予认可。

  15.3乙方己上交给甲方的工程保证金 万元,其退还方式:甲方两次付款时付清。

  15.4工程付款执行本合同的同等付款条件。

  15.5甲方向乙方工程款支付方式为现金支付,乙方向甲方提供材料发票及人工工资单,差额部分不提供发票

  十六、材料、设备、机具供应

  16.1材料由乙方提供,各种材料名称、规格,经甲方审核后供到现场,因供料不及时影响工程进度,分清责任,由责任方承担责任和费用。

  十七、工程保修

  工程质量保修期为二年,由乙方施工质量造成的返工维修均在保修内容范围内。保修期内,前半年乙方应在工地设立维修办公室,随时为住户提供及维修,其后乙方在街道维修通知后三日内派人维修,否则甲方委托他人维费从保修金中扣除。

  十八、争议与违约

  18.1甲乙双方在合同执行过程中发生争议,双方应友好协商解决,若协商不成则报请双方上级高度重视部门地行调节,调解不成可在甲方总公司注册所在地,地方法院起诉。

  18.2一方违约所造成的损失由责任方负责。

  十九、其他

  19.1甲乙双方所有经济行政关系往来,一律采用书面形式,双方及时办理签收。

  19.2乙方积极配合甲方做好科技发展工作,科技试验的推广利益共享。

  19.3甲、乙双方投保内容双方各按规定

  二十、本合同一式两份,具有同等法律效力,其中双方各执二份,自甲、乙双方签字盖章之后有效,竣工结算办理完毕并余款付清,除保修条款仍然生效外其他条款即告终止,竣工后,结清并付完保修款后保修条款终止。

  二十一、 本合同质量安全保证金 万元人民币,合同当日付 万元合同定金,余下保证金进场 日内付清。保证金全部打入甲方指定帐户内,此合同生效。

  甲 方:

  乙 方:

  法定代表人:

  法定代表人:

  委托代理人:

  委托代理人:

  电 话:

  电 话:

  地 址:

  地 址:

水电施工合同12

  发包方:

  法定代表人:

  承包方:

  法定代表人:

  依照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同如下:

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程承包范围:根据施工图纸要求。

  二、合同工期

  自本项目监理单位发出的开工令起______日历天。

  三、质量标准

  合格(按设计施工合同质量要求)。

  四、合同价款

  金额:_______元。

  五、双方主要义务和责任

  1、甲方主要义务和责任

  (1)负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作,按照提供施工用地及交通道路,如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场,由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。

  (2)与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。

  (3)甲方根据实际情况需对施工进行更改的,应送设计单位进行设计变更,并经有关部门审批后提交乙方施工。

  (4)配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。

  2、乙方主要义务和责任

  (1)在本合同签字生效后,7天内进场开工。

  (2)负责施工生活用电、用水费用,负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。

  (3)认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示,切实履行职责,采取必要措施,确保施工安全及工程质量并按期完工。

  (4)在施工过程中,未经甲方及监理人许可,乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求,若擅自变更,甲方不予承认签证。

  (5)工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。

  (6)乙方应编制施工组织设计,施工总进度计划表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批,并对现场施工负全部责任。

  六、工程进度

  1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计40日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方和监理人现场代表确认后,工期应顺延:即由于工程量变化,设计变更,一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。

  2、在本项目建设施工过程中,若乙方严重违反合同规定,以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时,甲方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除合同,乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改,经甲方或监理人发布同意复工的指令后,方可复工。

  七、工程质量和验收

  1、本工程质量要求达到合格。

  2、乙方必须严格按照本地区工程施工图(包括设计变更图纸)等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收,并保证工程量达到合格。

  3、若乙方的责任造成工程质量不合格,乙方应负责修到合格,经再次验收通过后,方可交付使用,由此造成的损失由乙方负责。

  4、乙方必须按国家现行有关技术质量验收标准,提供各类检测试验报告,钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后,方可使用:必须按规定制作砼砂浆试块送检,若试验组数不足及质量不合格,乙方应承担责任。

  5、验收前7天,乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核,验收后7天内,乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。

  6、本工程所有隐蔽工程在隐蔽前,乙方均需向甲方和监理人报告复核,经复核检查符合要求后方可隐蔽,否则,甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程,因此而造成发损失及工期延误由乙方自行承担。

  八、材料、设备采购供应方式

  1、本工程由乙方采购供应的材料,设备为招标为范围内的所有材料及设备。材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。

  2、采购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求,进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。

  3、材料在用于工程前,必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书,并经监理单位核查后投入使用,没有质保书的材料不得使用,所有材料和构件检验合格后方可使用。

  4、对材料质量怀疑的,应对该材料按现行国家有关规定进行检验,合格的可用于工程,不合格的中标人应将其清除出施工现场,检验费用由责任方负责。

  九、付款方式

  1、本工程工程预付款为合同价格的10%。招标人在合同生效后支付工程预付款,预付款的比例应控制在当年(指合同签订后的一年,以此类推)工作量的15%之内(当年工作量在1000万元以上的,比例应适当调低)。当工程款支付到合同款的50%(含工程预付款)时,刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。

  2、按工程量结算,按月核定完成工程量的85%,暂停付款。预留15%作为工程尾款,待工程竣工验收合格并结算后,再支付至工程结算总价的95%,余下的5%作为保修金,保修金支付按保修协议执行。若中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的,招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后,应将保修金支付给中标人。

  3、保修期为半年,保修期内发生质量问题,乙方需及时修复,若乙方不修复,由甲方指定施工单位修复,费用在保修费用中扣除。

  4、乙方应在每月的'月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告,监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认,甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。

  十、工程合同价目竣工结算

  1、工程验收合格后7天内,乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后,由建设单位送有造价审核单位审核。

  2、本工程价格采用固定单位包干,工程结算时,工程量根据图纸要求施工,按时决算:单位按乙方的投标报价书上的单价计算。

  3、合同价款于合同成立后不得调整,但本次招标的范围外发生的项目,设计变更或其他原因引起的工程量变化,合同价款可按下列方法调整:

  (1)在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位,其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。

  (2)在核对确认的工程量清单以外的新增项目单价,仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。

  (3)市场变化、政策性调整的按国家有关规定执行。

  十一、其他

  1、违约

  甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为,乙方应及时向甲方和监理人提出书面通知,要求甲方在10天内履行合同,否则有权暂停施工,直到解除合同,甲方应承担违约责任,支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。

  (1)由于承包人的原因未能按合同规定日期完工,承包人除自行承担赶工所增加的费用外,每延误一天,承包人应向发包人缴纳1000元违约金。逾期违约金最多不超过10000元。承包人在征得发包人同意后,在保证工程质量的前提下,若比合同规定的完工日期提前完工时,则由监理人和发包人核实提前天数。承包人可获得每天1000元的奖励金。奖励金最多不超过10000元。

  (2)乙方应承担本工程安全责任,用于施工作业安全设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承担。发生安全事故,责任由乙方承担。

  (3)不可抗力:若遇到不可抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用,甲方应给予补偿。

  2、纠纷处理

  承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。

  3、本合同一式_____份。其中正本_____份,双方各执___份,副本___份,双方各执____份。

  甲方:(公章)

  法定代表人:(签字)

  _____年____月____日

  乙方:(公章)

  法定代表人:(签字)

  _____年____月____日

水电施工合同13

  发包方:________(以下简称甲方)。

  承包方:________(以下简称乙方)。

  依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况,甲乙双方就业主的.工程施工事项协商一致,达成如下协议:

  第一条、工程名称:______________

  第二条、工程地点:______________

  第三条、承包范围:______________

  第四条、工期:开工日期:_______年_______月_______日

  竣工日期:年月日工期:_______天

  第五条、合同价款:本工程采用方式计价。室外工程另外计算。

  合同总价款为______________

  第六条、双方责任

  1、甲方责任:

  (1)负责技术交底工作,对施工现场进行质量检查。

  (2)负责向乙方提供施工图一式_____份。

  (3)及时供应合同规定的材料(包工不包材料时)。

  (4)提供临时宿舍给乙方,水,电及一切费用

  (5)及时办理工程结算。

  2、乙方责任:

  (1)严格按施工规范要求及国家质量标准施工。

  (2)必须按图纸施工。

  (3)应保证工期要求,确保工程如期完成。

  第七条、材料供应:

  1、主材:由甲方负责提供。

  2、辅材:由甲方负责提供。

  第八条、材料消耗:

  工程消耗材料按实际发生为准,损耗量按百分之计算,废料归方。

  第九条、施工与验收:

  1、乙方按图纸及施工规范严格施工,随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。

  2、工程完工时组织相关部门验收。

  第十条、结算方式:

  工程款支付,每月按进度实际工程量支付百分之八十五,工程完工自检能达到验收要求支付百分之十,余款待该工程竣工验收合格后十天内支付总工程款,(含已付工程款在内),甲方以现金方式支付乙方,不包含任何发票及一切费用。

  第十一条、其它:

  1、本协议一式份,正本份,副本份。

  2、本协议自双方盖章签字之日起生效。

  3、本协议待工程款付清以后自行终止。

  第十二条、补充条款:

  1、图纸变更应该在乙方施工前,提供正式变更通知单,如果乙方按原图纸施工后,甲方要求更改,一切费用应由甲方承担,如乙方没有达到技术要求,要无偿反工,如因材料质量问题,乙方不负责。

  2、附加工程(临时工程)甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方,不能与承包工程款项一起支付。

  甲方:________乙方:________

  法定代表或法人委托:________法定代表或法人委托:________

  委托人:________施工代表:________

  电话:________电话:________

  日期:________

水电施工合同14

  发包单位:社会福利服务中心(以下简称:甲方)

  承包人:建筑工程有限公司(以下简称:乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电表安装工程施工事项协商一致,订立本协议。

  一、工程概况:

  工程名称:

  工程内容:水电表安装

  施工现场条件:以现场实际情况为准;

  施工部位:

  二、工程承包方式、承包范围及内容:

  1、承包方式:包工包料。

  2、承包范围及内容:3#楼2、3、4、6、顶层水电表安装(详见工程预算书)。

  三、合同工期:

  1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为10日历天;开工日期为:20xx年5月25日,竣工日期为:20xx年6月5日。

  2、乙方必须服从和执行甲方安排。

  四、质量标准:

  本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。如质量未达到合格,由乙方负责返工,返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。

  五、合同价款、工程量的'计量:

  1、本工程为包工包料,包干价为25000.00。

  2、根据工程实际情况需要发生的工程变动,并由甲、乙双方书面签字为工程变更。

  六、工程款及质保金的支付:

  1、工程竣工并通过甲方验收后,乙方移交全部工程竣工资料。甲方在乙方缴纳5%质保金日起10日内,支付本合同结算总价款的100%。质保金在一年后(自工程竣工之日起计)10日内甲方一次性无息按实支付给乙方。

  2、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。

  七、争议:

  因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,向人民法院提起诉讼。

  八、合同生效:

  1、本合同自甲已双方法人或委托代理人签字或盖章后生效,本合同一式四份,甲、已双方各执两份。

  2、本合同未尽事宜,双方协商解决。

  3、本合同订立时间:20xx年5月xx日。

  4、签订地点:

水电施工合同15

  发包人:

  法定代表人:

  承包人:

  法定代表人:

  风险提示:发包人的相对义务

  根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

  若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:

  二、工程承包范围:

  三、合同工期开工日期:________年____月____日;风险提示:关于实际竣工日期的规定

  当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

  工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。竣工日期:________年____月____日;合同工期总日历天数为____天。

  四、质量标准:合格,争创优良。

  五、合同价款:_____万元(主体工程预算价)。

  六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《通用条款》相关规定。

  七、发包人工作

  1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。

  2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50之内。施工期中不间断供水、供电。

  3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。

  4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。

  八、承包人工作

  1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表。

  2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。

  3、负责

  1、2机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。

  九、材料风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责

  承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。

  发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。

  十、质量和验收风险提示:工程质量未符合标准的归责

  因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

  因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的.,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。

  十一、安全施工承包人按水利水电工程安全施工规程施工,安全事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担责任和所发生的费用。

  十二、合同价款及支付

  1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。

  2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。

  3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。

  十三、工程预付款合同签订后,发包人支付伍万元工程预付款给承我人,用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。

  十四、进度工程款支付每月____日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次月____日前支付90%进度款给承包人。

  十五、完工结算完工验收合格后,发包人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在____月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。

  十六、质量保修金风险提示:保修责任的起算

  工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

  发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期________年。保修期满后半月内结算保修金。

  十七、违约、索赔、争议风险提示:明确违约责任

  在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

  1、本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按民法典规定标准进行赔偿。

  2、若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。

  3、双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由_____人民法院进行裁决。

  十八、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效。

  十九、未尽事宜,双方另行协商。

  二十、本合同一式____份,双方各执____份。

  发包人:

  住所:

  代表:

  电话:

  ________年____月____日

  承包人:

  住所:

  代表:

  电话:

  ________年____月____日

【水电施工合同】相关文章:

水电施工合同03-27

水电安装施工合同04-15

水电包工施工合同04-16

水电施工合同(精选20篇)03-23

水电站施工合同03-20

水电安装施工合同必备11-26

水电施工合同(15篇)03-27

水电施工合同15篇03-27

水电施工合同(汇编15篇)04-11