路灯简单合同

路灯简单合同范本（精选14篇）

　　随着人们法律意识的建立，合同的类型越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的路灯简单合同范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　路灯简单合同 1

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　今有甲方所辖片区内路灯维修工程委托乙方施工。为明确双方责任，保证工程质量、安全及工期。经双方共同协商达成如下条款，供双方共同遵照执行：

　　（一）施工内容：根据实际情况维修片区内损坏路灯及长明灯。

　　（二）质量标准：恢复正常照明。

　　（三）结算方式：根据实际人工数（120元/人）及材料费结算。

　　（四）付款方式：乙方按照合同如期完工后，甲方付清。

　　（五）工期要求：开工、竣工时间：自________年____月____日至________年____月____日。无特殊情况逾期完工，乙方应进行相应经济赔偿。

　　（六）安全要求：乙方在施工过程中，必须按照相关安全操作规程施工。若施工中出现安全问题、损失及责任（包括对行人及其它非施工人员人身伤害及财物损失）全部由乙方负责，与甲方无任何责任。

　　（七）工程保修：所用材料质保期一年，期间出现问题，由乙方负责免费更换、维修。

　　（九）其他：

　　（1）如有损坏小区设施的，乙方应及时维修解决。否则甲方将按照维修费、损失费的两倍价格从工程款中扣除。

　　（2）乙方本着‘先安全，后施工’的原则组织施工。对于安全防护及安全设施不到位的'，乙方必须立即整改。

　　（3）施工中甲方负责协调外部关系。

　　（十）如有其它未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。

　　（十一）本合同一式三份，甲、乙、办事处财税所三方各执一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　路灯简单合同 2

　　甲方：_______乙方：_______

　　甲乙双方为了明确各自的权利和义务，经友好协商，现就乙方承揽的路灯广告牌拆装维修升高事宜达成如下一致协议。

　　共计139杆，要求安装统一高度。

　　一、工程造价及付费方式

　　1.路灯广告牌拆装维修升高费共计人民币_______（工程详单附后）

　　2.支付方式：乙方施工完毕，经甲方验收合格，甲方向乙方支付95%工程款，剩余5%工程款作为质保金，待质保期满，无质量问题，甲方一次性支付给乙方。

　　3.质保期为一年，自该期项目经甲方验收合格之日起计算。

　　二、工程期限

　　自本合同签订之日起三十日完成施工项目，如遇不可抗拒因素（例如：雨、雪、大风）导致乙方无法正常施工，乙方应当书面通知甲方，待甲方确认施工时间顺延。如因甲方反复提供修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可由双方协议延期时间。

　　乙方施工期间未按照合同约定履行，甲方书面提出修改意见，乙方应当及时予以修改，由此所造成的损失由乙方自行承担。若因甲方在乙方施工期间变换方案，乙方施工期限顺延。

　　三、双方权利及义务

　　甲方：

　　办理广告牌的设置，安装所必须的报批手续及相关费用。

　　按本合同约定结算广告牌的制作、安装费用。

　　安装画面图纸设计由甲方提供。

　　乙方：

　　1.自甲方通知可以现场施工时，按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕。

　　2.严格按照甲方的要求进行制作、安装。如有变动应及时报请甲方协商修改确定。

　　3.保质期为一年，一年内出现路灯广告牌非人为损坏、歪斜，乙方应当在知道或者由甲方通知之日起48小时内到达现场维修，如未按时到场维修，甲方有权扣除工程款，直到修好为止。

　　4.广告牌安装及拆除过程中发生的`全部安全责任由乙方承担。

　　四、验收

　　乙方全部制作安装完工后三日内，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后一周内组织验收，超时乙方可视为甲方验收质量合格。

　　五、违约责任

　　1.待乙方施工完毕后，甲方应当按时付款，否则承担相应违约责任。

　　2.乙方如无正当理由未能按本合同规定按时安装完成广告牌，每逾期一天，应以合同总金额的千分之五计算，向甲方支付违约金。逾期达五日，甲方可单方解除合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任，并且甲方可不予支付剩余工程款。

　　3.乙方应保证工程质量、结构牢固等，如未达标乙方应承担返工及相应的经济损失。乙方施工完毕，甲方验收发现工程质量书面通知乙方返工，由此所造成的损失由乙方承担赔偿责任。若乙方未按时返工，逾期三日的甲方可单方解除合同，由此所造成的损失由乙方承担，甲方可不予支付剩余工程款。

　　六、此合同一式两份，具有同等法律效力，本合同一经签订即产生法律效力。后附具体项目明细，与本合同同等效力。

　　甲方_______（盖章）乙方_______（盖章）

　　法人/授权代表（签字）_______法人/授权代表（签字）_______

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

　　路灯简单合同 3

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，在甲、乙双方就目前市场上路灯价格进行多方考察论证的基础上，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

　　第一条：合同项目

　　合同共分两部分：

　　第一材料部分：____县乔鑫公路工程材料清单。

　　第二安装部分：安装路灯90套，铺设电缆 米，安装开关箱 只，安装路灯每套 元，铺设电缆单价 元，安装开关箱 元，机械吊装费 元，税费 元，合计 元。

　　以上费用总计： 。

　　第二条 施工准备

　　一、从合同签订之日起，甲方____日内提供基础施工图纸和其它图纸。

　　二、电缆管道和路灯基础乙方根据实际地形条件进行布线和施工。

　　三、乙方的材料进场后，甲方将组织人员进行验收。

　　四、乙方承诺工程竣工后________年内的光源及线路、设备等均实行保修，灯杆保修期为________年，其费用由乙方负责。

　　第三条 工程期限

　　一、本合同自________年____月____日开始安装，至________年____月____日完工。合同签订____日内，乙方材料全部进场交付甲方验收。

　　二、材料验收合格后____日内乙方应安装结束，交付甲方验收。

　　第四条 工程质量及验收办法

　　一、本工程质量严格按照相关标准及规范进行验收，施工质量达到：优良。

　　二、验收办法：

　　1、乙方材料进场后书面通知甲方验收，甲方收到通知后____日内，对工程所用的材料按国颁标准进行随机抽样检查，检查必须达到合格标准要求。

　　2、材料验收合格后，乙方应尽快组织专业技术人员进行安装、调试，安装、调试完成后，乙方应书面通知甲方验收，甲方收到通知____日之内对工程组织验收。

　　3、乙方派出进出场安装、调试的技术人员必须有国家承认的资质证书，否则不得进场施工。

　　第五条 付款方式

　　一、工程所需材料进场验收合格后____日内，甲方支付给乙方总材料款的50%。

　　二、工程安装验收合格后两月内，甲方支付给乙方工程款的'90%。

　　三、其余10%的工程款，作为工程质量保证金，________年内无任何工程质量问题，甲方把剩余的工程款支付给乙方。

　　第六条 解决争议的办法

　　双方协商调解或根据《民法典》交仲裁机关仲裁或法院审理。材料、安装质量又甲方所在地管辖，工程款纠纷由乙方所在地管辖。

　　第七条 合同生效

　　合同订立时间：

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定：合同订立双反签字盖章后生效，至双方合同义务均履行完毕后终止。本合同一式六份，甲方留存四份，乙方留存两份。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　________年____月____日________年____月____日

　　路灯简单合同 4

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　兹有乙方承接甲方贵州省惠水县“同心路、和谐路”路灯安装工程“安装施工”，共同达成如下协议：

　　1、施工内容

　　施工长约3.2KM、乙方承接挖坑、基础笼供应、基础浇注、挖沟、管道敷设、电缆供应、电缆敷设、看守，灯杆、灯具、光源安装及调试、矫正等工作。

　　2、安装说明

　　同心路长约1.47公里，路灯安装间距为30米，安装H____023高中华灯，安装数量为一边51棵，另一边52棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设；和谐路长约1.78公里，路灯安装间距为30米，安装H____013中华灯，安装数量为一边60棵，即两边120棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设。

　　3、相关施工数量、费用见价格表：

　　4、安装期限

　　在甲方基础设施、变压器等及时提供的情况下，同心路12天内至少30盏路灯安装完毕、亮灯；和谐路6月8日前至少30盏路灯安装完毕、亮灯，但安装期间如遇台风、水灾、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延误，双方协商解决。

　　5、质量标准及验收标准

　　工程质量标准必须全部优良（如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责）。

　　按国家有关规定以及甲方设计文件的质量要求和技术指标及承诺与本合同约定标准进行验收。

　　6、付款方式

　　协议签定后由甲方预付合同款的给乙方；路灯安装50%以上、亮灯时支付至合同款的45%；路灯安装75%以上、亮灯时支付至合同款的70%；路灯安装完毕、调试亮灯、验收合格后支付乙方至最终结算的97%，剩余的.3%作为质量保证金，质保期一年，一年内工程无质量问题，甲方无息退还给乙方。甲方每次收到款项后，提供相应的收款收据。

　　7、其他

　　在路灯交付甲方使用前，由乙方自行负责路灯、电缆等重要材料的保管。本次施工人员由厂方技术工和农民工组成。

　　8、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。双方签字、预付款支付起生效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　日期：_________日期：_________

　　路灯简单合同 5

　　发包人（全称）：____ （以下简称甲方）

　　承包人（全称）：____ （以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：鹅黄路路灯亮化工程

　　工程地点：罗西办事处黄土堰村

　　工程内容：罗西办事处黄土堰村管线敷设、电杆、灯具底座、灯具安装。

　　二、工程承包范围

　　承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光照明调试。

　　三、合同工期

　　开工日期：____年____ 月____ 日

　　竣工日期：____年 ____月____ 日

　　管线敷设工期及灯具安装总日历天数___天

　　四、质量标准

　　工程质量标准必须全部优良（如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责）。约定工程为六个月的'非人为损坏保修期。

　　五、合同条款

　　工程单价以预算书为准，工程量以实施施工决算量为准。金额（大写）：材料、管线敷设、安装及调试费用：RMB 万元，￥： 元

　　六、付款方式

　　合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，准备材料、敷设各种路灯管线、灯具安装，工程开工后预付 %的工程款，其他款项根据工程进度付款，工程完成80%，付工程款___% 。余款验收合格后付工程总款的90%；另10%为质保金，质保期内无质量问题发生，余款一次结清。

　　七、安全责任

　　乙方在路灯施工过程中，应注意安全监管，杜绝安全事故发生。一旦发生安全事故，所有责任概由乙方承担全部责任。

　　八、 组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同书

　　2、合同条件

　　3、国家和市有关标准、规范及有关技术文件

　　4、实地现场施工

　　5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

　　九、本协议书中有关词语含义与本《合同条件》中分别赋予它们的定义相同。

　　十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十一、本合同书一式两份，甲乙双方各执一份。

　　十二、合同生效

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　路灯简单合同 6

　　发包方：________(以下简称甲方)

　　承包方：________(以下简称乙方)

　　依照《民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本亮化工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：道路太阳能路灯亮化工程工程地点：工程内容：挖填、及土包方、预埋敷设、基础浇注。路灯安装等。

　　二、合同工期

　　________年____月____日至________年____月____日

　　三、质量标准：

　　合格。

　　四、工程价款(预、决算)编制依据：

　　(一)本工程为三类市政工程。结算方式按《____省市政工程预算定额版》、《____省安装工程预算定额版》工料单价计价的计价程序，取费按《____省建筑工程施工费用定额版》，施工组织措施费费率、企业管理费费率、工程利润费率按中间值取定。规费费率、税金按照标准取定。建筑施工企业农民工工伤保险和危险作业意外伤害保险费用计取基数及费用率的通知》执行，材料按施工工期月份的平均信息价执行；

　　(二)本工程合同造价暂定为________元。

　　五、工程款支付方式：

　　(一)合同签订，基础工程完成，支付预算金额的50%；

　　(二)工程灯具完成立杆，支付至预算金额的`70%；

　　(三)亮灯调试结束，支付至总金额的95%；

　　(四)5%的质保金在工程验收合格后________年内付清。

　　六、双方职责：

　　(一)、乙方应必须做到严格按规范要求操作、安全施工，确保施工过程中的人身及财产安全，在施工期间若发生安全问题和意外人身伤害事故，由乙方自行负责。

　　(二)、工程易耗品包括蓄电池保修期为________年，因人为、自然灾害、不可抗拒等原因造成的损坏除外。

　　七、其他：

　　本合同自双方代表人签字盖章后生效，一式四份，双方各执二份。未尽事宜，双方协商解决，订立补充协议与本合同具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

　　路灯简单合同 7

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其它有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就乙方向甲方提供路灯和光纤线安装工程项目达成如下协议，订立本合约，并约定有关条款如下：

　　第一条：工程名称：总库路灯改造项目

　　第二条：工程地点：公司总库区

　　第三条：工程内容：

　　1、乙方在甲方需求之时间内，按照有关要求完成路灯设备的安装及相应调试，使甲方正常使用。

　　第四条：合约总价：人民币：（_______元整）。

　　1、如果工程数量有所增加，按合约工程报价单办理追加。

　　2、由于设计变更，经甲方确认后所发生的费用，按第八条执行。

　　3、本条款所涉及本合约工程数量之增加，工程设计之变更，必须是因应甲方之需求，或事先得到甲方之书面同意方可实施。

　　第五条：工程款支付、结算方式：

　　1、合同签定后，甲方支付合同款的30%，即人民币：_______），作为项目启动款；工程安装完毕，系统调试正常后，甲方支付合同价款的60%，即人民币：_______）。

　　2、剩余10%在工程完成验收合格后15天内付清计人民币：

　　3﹑付款方式：由甲方开立即期支票或以电汇方式汇款至乙方帐户，汇款费用由乙方承担。

　　单位名称：

　　开户行：

　　帐号：

　　上述款项乙方需持合法合规的发票，按甲方的付款流程向甲方请款；

　　4﹑迟付款罚则：如甲方未能按合约规定付款，乙方有权停止施工直至甲方付款为止，若因此对工程进度产生延误影响的责任，由甲方完全承担。

　　5﹑本工程依实际工程总数量订定工程总价，因此乙方不得要求任何物价指数增减而调整工程总价。

　　6﹑上述合约金额均为包工的总价，并含工程设计、安装、调试及1年保固的费用、相关税项。

　　第六条：工程期限

　　1、工程期限为20天。

　　开工日期20____年11月16日至20____年12月08日前完工。

　　2、因故延期：因变更设计计划、调整工序及增减工程数量，工程数量增减而须延迟开工日期或延长、缩短完工期限者，须于事先由双方同意。因天灾人祸及法令限制确非乙方人力所能挽回；甲方相关工程未能按时完成，影响进场施工；甲方未按合约规定拨付工程款项；经甲方确认后，工期应相应顺延，甲方依照实际情况给予确认。

　　第七条：工程变更：甲方对本工程有随时变更设计计划、调整工序及增加工程数量的权利，乙方不得异议。对于因甲方原因增加工程数量，双方参照本合约所订单价计算增加；但不得以新增项目价格未议妥而擅自停工；因甲方变更设计计划、调整工序及增加工程数量，乙方必须废弃已完成工程的一部分，由甲方参照本合约所订单价计付给乙方。

　　第八条：施工管理

　　1、乙方对于工程所在地法规或条例应一律遵守。

　　2、施工期间乙方应于工作地点设置警告标志或加防护设施，对于工地附近公私财产的安全均应由乙方预为防范。

　　4、凡遇不适宜工作的天时，乙方应遵照甲方的指示将工作全部或一部份暂停，并须设法保护已经完成的工作免使损坏。

　　5、本工程在未经正式验收交付甲方接管前，所有已做工程以及存于工地的机械材料概由乙方负责保管与保护，凡一切损坏皆由乙方完全负责。

　　6、施工时严格要求工程品质符合国家标准，并确保工程安全。

　　7、乙方在施工过程中若造成建筑物破损或因施工需要进行挖墙开洞等动作，乙方有修复责任。

　　8、本工程施工期间，乙方应及时清理工地及由本工程产生的废料、垃圾、鹰架、工具等，以确保工地安全。本工程完工时，乙方应在验收前清理工地所有废料、什物等。乙方在工程完工后，应及时将乙方留存于工地之施工设备、未用材料等全部撤离工地。

　　10、本工程施工期间，甲方应当配合乙方施工，提供食宿等便利条件，在施工期间乙方接受甲方的管理，不得对损害甲方已有之建筑及财产。

　　第九条：工程监督：甲方可派人员监督工程。

　　第十条：检查与验收：

　　1、检查和返工：乙方应认真按照国家标准、规范和设计要求以及甲方依据合约发出的指令施工，随时接受甲方的检查及检验并为检查及检验提供便利的条件。乙方应按照甲方的合理要求返工、修改并承担自身原因导致之返工及修改费用。

　　2、竣工验收：工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告，甲方应于十日内完成试用与验收程序。如不合格，乙方应根据甲方合理修改意见进行工程与资料修正，并承担由自身原因造成的修改费用，并重新提报竣工报告，如甲方逾期超过十日仍未办理验收则视同验收合格。

　　第十一条：售后服务及保固责任：

　　1、质量保固范围为承包范围内施工图纸等技术资料；本工程的质量保固期为一年，质量保固期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　2、属于保固范围内的项目，在保固期内所发生的一切故障、损坏，只要不是因为甲方的故意、或基于法律所规定之不可抗力所造成的之状况，乙方在一个工作日内负责免费修护。保固范围内的项目，如因甲方故意、过失行为或天灾造成故障、损坏，乙方同意酌收甲方基本费用进行修护或。

　　3、保修期满，甲方可与乙方再次签署维护协议，乙方承诺每年维护费用不高于工程费用的10%。

　　第十二条：违约条款：

　　甲、乙其中一方违反合约之规定，致他方受有损害者，受损一方有权提出损害赔偿请求。但如违反合约规定是因为天灾人祸等人力所不能抗拒所致时，不在此限。

　　1、甲方责任：

　　①未能按合约的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

　　②工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的品质或其它问题由甲方承担责任。

　　③乙方验收通知书送达十个工作日内甲方不进行验收的'，视为验收合格。

　　2、乙方责任：

　　①因乙方原因造成该工程逾期交付的，处逾期罚款，罚金按日处该工程项目工程款的千分之一计算。

　　②由于工程品质造成甲方及其它第三人损失的，乙方需承担相应责任。

　　第十三条：纠纷及仲裁：

　　双方因本合约之效力、履行各自义务，任何相关事项生异议时，应本诸最大诚意，依公平原则协商解决。凡因本合约引起的或与本合约有关的任何争议，经协商不能解决，双方约定由当地人民法院管辖。

　　第十四条：合约附则：

　　1、本合约自双方盖章之日起生效。

　　2、本合约一式二份，双方各执一份。具有同等法律效力。

　　3、本合约如有附件的，为本合约的一部分，具有同等法律效力。

　　4、本合约签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致，签订补充协议，作为本合约的补充合约，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　有限公司（签章）

　　委托代表人： 委托代表人：

　　地址： 地址：

　　年 月 日：

　　路灯简单合同 8

　　买方： (以下简称甲方)

　　供应商： (以下简称乙方)

　　为确保甲乙双方的利益得到保护，责任得到履行，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方采购事宜达成如下协议：

　　第一条产品名称、型号、单价和数量

　　第二条付款时间和方式

　　1.合同签订后，甲方支付合同总价的` %(大写： 人民币)作为定金，乙方开始向甲方供货。

　　2.乙方按合同完成供货后，甲方一次性付清剩余货款。

　　第三条交货时间、地点和方式

　　1.交货时间： 。

　　2.交货地点： 。

　　3.交货方式： 。

　　第四条质量标准、要求和保证

　　1、符合国家、部委、地区和行业的相应技术标准和规范；

　　2.如甲方要求，以密封样品为准；

　　3.包装标准：标准包装；

　　4.质量保证：自收到之日起，由于产品本身质量原因造成的故障，免费保修期为 年；在保修期内，如果产品因质量原因需要维修或更换，乙方必须在工作日内完成产品的维修或更换。如因火灾、洪水、地震等不可抗拒的原因及甲方的人为破坏因素造成损坏，乙方可进行有偿维修，设备材料费用由甲方承担。

　　第五条合同变更

　　未尽事宜由双方协商解决；并签订补充协议；本补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第六条争议解决方式

　　双方如有争议，应协商解决。协商不成的，向乙方管辖的人民法院提起诉讼。

　　第七条本合同经双方签字盖章后生效。双方权利义务履行完毕后，本合同终止。

　　第八条本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

　　路灯简单合同 9

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　依照《民法典》及其它有关规定，经双方充分协商一致，签订本合同如下：

　　一、工程项目

　　1、工程名称：刘集镇中____路灯安装工程

　　2、工程地点：刘集镇中____境内

　　3、工程内容：按要求建设路灯安装工程，施工安装要求详见附件。

　　二、工程期限

　　________年____月____日前开工，30个晴天竣工。

　　三、承包方式

　　包工包料

　　四、工程承包价及支付方式

　　工程承包价以每盏路灯 元( )计算，负责包亮到位，此款含配电箱、电线及其它各项施工费用，工程竣工合格，发包方于________年____月____日前支付50%，________年____月____日前支付50%。

　　五、施工安装要求

　　1、乙方必须按照国家及管理部门的相关要求进行施工，详见中心村施工安装要求。

　　2、工程施工中，甲方有检查权。隐蔽工程必须经甲方代表或甲方所聘请的监理单位检查验收后方可进行下一道工序施工。

　　3、乙方所使用的原材料(成品、半成品等)必须是正规厂家的合格产品，并有产品合格证证明。

　　4、安装时灯杆主杆与地面保持竖直，基座固定稳固，电缆线接头须采用热扎，绝缘良好，各项技术指标符合国家及管理部门的相关规定要求。

　　5、灯杆间距为40米，如有变动须按甲方指定的间距标准执行。

　　六、竣工验收与包修

　　1、乙方在工程竣工前____日将验收日期书面通知甲方，如甲方不能按时验收须提前通知乙方，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期。

　　2、从工程验收合格之日起5天内，乙方向甲方移交完毕，在甲方全面接管前，乙方仍负有保管责任。

　　3、在进行工程验收中，如发现工程质量不合格，乙方负责修理或返工，经验收合格后，再进行移交。由此造成工程逾期交付的，由乙方承担工期延误的违约责任。

　　4、竣工验收以国家和管理部门的.相关规定为依据，在进行竣工验收时，乙方应在验收前5天内向甲方提供以下文件：

　　(1)、隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；

　　(2)、其它需要提交甲方存档备查的文档资料。

　　5、工程竣工后，自验收合格正式交付使用之日前起两年内，乙方还须承担包修责任。甲方不再另行支付费用，包修维护费用含在工程总承包款中。包修期满后，乙方按国家有关规定进行保修。

　　七、乙方签订合同时须交纳合同保证金贰万元整，此款在工程结束后予以返还。

　　八、其它约定

　　1、乙方在工程施工过程中必须严格安全施工，工程施工中的任何安全责任都由乙方承担，与甲方无关。

　　2、乙方不得将工程转包或分包。

　　3、本工程税金由甲方负责缴纳。

　　4、乙方施工中，遇有矛盾，甲方积极协调。

　　5、任何一方违约，承担违约金人民币贰万元整。

　　本合同经甲方双方签字盖章后生效。

　　本合同一式三份，甲乙双方各执一份，见证单位执一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　路灯简单合同 10

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　经甲乙双方友好协商，在平等、自原、互利互惠的基础上达成如下条款：购销产品名称：

　　一、产品要求：

　　路灯灯杆为双挑灯杆，乙方必须保质保量给甲方供货。

　　二、交货地点及时间：

　　绵阳市经开区F片区21号路交货，乙方负责卸车，费用由乙方承担。

　　三、付款方式：

　　转账；从签订之日起三日内向乙方预付总货款30%，乙方收到定金后为甲方加工生产；货物运送到甲方指定地点，付总货款的60%再卸货；安装完毕验收合格后7日内再支付总货款的5%，余下5%作为质保金，满一年付清；乙方出具收据进行结算，若未按时交货或未按时付款，将按总货款的'2%按日加收违约金。

　　四、该货物由乙方负责运

　　输到甲方安装地，所产生的运费由乙方承担。

　　五、其他

　　该产品由乙方提供货物检测报告，确保各种型号与标示准确无误。

　　乙方全权负责安装调试，费用乙方承担。安装的下杆线及配件包含在单价内(不含灯基础配件)。

　　售后服务与保质期：所售产品在无人为损坏情况下质保壹年。

　　争议的解决：甲乙双方如在合同执行过程中发生争议，由双方协商解决；如协商不成，可向合同签订地人民法院依法提起诉讼。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，从签订之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　路灯简单合同 11

　　甲方：________________（以下简称甲方）

　　乙方：________________（以下简称乙方）

　　乙方所在范围内，需要道路亮化发装灯具，拟购买甲方公司的产品。根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，就甲、乙双方的`权利义务关系，经甲、乙双方协商一致，签定本合同，以便甲、乙双方共同遵守。

　　一、乙方购买甲方的太阳能路灯产品，每盏灯的单价为______元（大写：_______元整）共计______盏，货款总计______元（大写：_______元整），此报价不含税，乙方若需开具税票甲方需收取6.48%税费。配置按下表格载明的履行后，乙方支付总货款的40%给甲方，在甲方完成安装后调试亮灯完毕，乙方付清余款。

　　二、甲方的产品质量应达到连续______个阴雨天保证每天光控正常亮灯________小时，正常情况下（人为因素、自然灾害及外力作用除外）甲方所提供产品整体保质________年，________年内维护。若人为因素造成的损坏，自然灾害或超出保质期甲方所收材料费按当时市场价格收取。

　　三、交货期限：甲、乙双方约定交货期为______天，即________年____月____日前完成安装调试。

　　四、乙方需做好路灯到县城后送至乙方指定地点的路况评估及协调工作。

　　五、本合同是甲、乙双方自愿行为签订的，无对方欺诈行为，若单方违约需支付守约方违约金为总货款的50% 。

　　六、本合同经甲、乙双方签字生效。

　　七、本合同一式两份，甲、乙双各执一份。

　　甲方（公章）：________________乙方（公章）：_______________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　路灯简单合同 12

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　1.工程概况：

　　工程名称：山东公路技师学院新校区教工单身宿舍路灯采购安装工程工程地点：山东公路技师学院新校区工程内容：新校区教工单身宿舍路灯采购、安装工程立项批准文号：资金情况：自筹资金。

　　2.工程承包范围：

　　承包范围：本项目为路灯等照明灯具的采购、调试与安装、移装，电缆电线敷设，灯座基础制作、安装及相配套的设施施工工程。(具体详见施工图及工程量清单)。

　　3.合同工期：

　　开工日期：___年___月___日

　　竣工日期：___年___月___日

　　合同工期总日历天数30天

　　4.质量标准工程质量标准：工程质量目标为合格。符合《城市道路照明设计标准CJJ45-20_》、《城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89-20__》等国家工程质量验收规范的要求。

　　5.合同价款

　　金额(大写)：贰拾叁万玖仟壹佰捌拾柒元(人民币)

　　6.合同生效

　　合同订立时间：

　　合同订立地点：山东公路技师学院

　　本合同双方约定之日起生效。

　　7.材料的采购、安装与验收问题。

　　直接由承包人采购的材料，必须采用正规厂家的合格国标产品(材质为中高档)，必须保证质量，附有材质证明、进货厂家、合格证、化验单、质量证明及价格，并且要得到监理工程师、发包人的检查验收和书面认定。若承包人供应的材料检测不合格，达不到项目质量要求，发包人有权另行指定材料供应商。

　　施工期间，承包人采购的各类货物需符合承包人投标文件，发包人与监理公司指定相关人员对承包人采购的主要货物进行现场检验，材料入库时需由四方共同验收，签证备案。对未签字验收的材料，发包人不予认可。

　　商品运至发包人施工地点后，由承包人负责安装调试，安装期间发包人、现场监理人员可随时对现场进行检查，如发现不合格产品承包人需无条件更换，安装所需一切配件、耗材全部由承包人负责。安装调试等相关费用已包含在清单单价中，发包人不再额外支付费用。

　　承包人负责调试设备，调试完成后向发包人、监理单位提出验收申请，并向发包人提供使用说明、相关资料及培训服务，同时有义务向发包人提供日常巡检服务。

　　安全文明施工。承包人加强施工现场安全施工管理，项目经理负责该项目安全责任，对施工人员做好安全教育，对所属的施工设备、机具的安全状况进行检查。

　　做好施工现场协调工作

　　项目经理负责与发包人、总包单位、监理公司的组织协调工作，对交叉作业等情况做好充分准备，不得延误、影响总包及其他分包单位正常施工工作。对不服从发包人、监理公司负责人管理的相关人员，发包人有权对其进行撤换，由此对发包人造成的损失由承包人承担。

　　8.质保期及售后服务规定：

　　自项目整体竣工验收合格之日起三年。

　　质保期内所有元件、灯具等因产品质量原因承包人均免费更换。

　　质保期满后可提供终身(有偿)维修保养服务。

　　9.付款方式

　　合同签订后，乙方缴纳壹万元履约保证金(投标保证金转为履约保证金)；所有路灯安装完成后，甲方付至已完成工程款的70%，竣工验收合格后付实际已完成工程款的10%，审计结算完成后付实际已完成工程款的15%，剩余5%作为质保金，使用三年后无质量问题一次性无息付清。

　　当承包人出现下列情况时，发包人可缓付工程款。

　　①工程实际进度滞后约定的计划进度7日以上，承包人无切实措施确保工期的；

　　②工程质量出现严重缺陷的；

　　③施工现场存在安全隐患，承包人不能及时消除隐患的.；

　　④不按约定提交竣工资料的；

　　以上情况彻底整改解决后，发包人即恢复正常拨款，但以上原因给发包人造成的损失，由承包人全额承担。承包人恶意拖欠农民工工资的，发包人有权自承包人工程款中扣除此项费用，直接支付农民工工资。

　　10.违约责任

　　依据鲁政办发[1993]72号文有关规定，因承包人原因不能按合同约定达到质量标准的，应承担总造价5%的违约责任，并承担返修义务直至达到要求的质量标准，返修费用由承包人承担。

　　承包人所供货物不能满足质量要求，或供货物不符合投标样品的规、样式的，发包人有权解除合同，所造成的损失由承包人承担。解除合同后，承包人履约保证金将被没收，当发包人造成的损失大于履约保证金金额时，承包人还应赔偿该差额。

　　发包人无正当理由拒收货物的，应赔偿承包人相应损失。

　　履约合同如发生纠纷，由供需双方协商解决，协商不成向济南市地区法院提起诉讼。

　　11其他事项

　　招标文件及其附件、投标文件及其附件，工程量清单、图纸为本合同的组成部分。

　　解释顺序为本合同、招标文件及附件、投标文件及附件。

　　发包人：(公章)____________承包人：(公章)____________

　　住所：______________________住所：________________________

　　法定代表人：________________法定代表人：________________

　　委托代理人：________________委托代理人：________________

　　电话：____________________电话：____________________

　　传真：____________________传真：____________________

　　开户银行：____________________开户银行：____________________

　　帐号：________________________帐号：____________________________

　　邮政编码：____________________邮政编码：________________________

　　路灯简单合同 13

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平、诚信的原则，就_石材工业园路灯施工安装事宜协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程项目名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　资金来源：

　　二、工程范围：

　　厂区路灯布臵图内要求的'内容。

　　三、施工工期：

　　开工日期：20__年__月__日

　　竣工日期：20__年__月__日

　　四、质量标准：

　　按照国家建筑工程质量验收标准和甲方要求，一次性验收合格。

　　五、合同款项与支付：

　　该合同价为包干价：__元，大写：。付款方式：验收合格后，扣除质保金一次性结算，质保金为合同总价的5%，即：4345元，大写：肆仟叁佰肆拾伍元整。

　　六、质保期：

　　验收合格后，乙方质保时间为1年。

　　七、违约责任：

　　由于乙方原因，造成工程质量达不到一次性验收合格要求的，乙方负责整改完善直至合格，造成施工工期延误的，按照每天罚款_元支付给甲方。

　　甲方：法人代表：日期： 年 月 日

　　乙方：法人代表：日期： 年 月 日

　　路灯简单合同 14

　　甲 方： 乙 方：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　一、 工程概况：

　　1、工程名称；

　　2、工程地点 ；

　　3、工程范围和内容：(各单项工程详见工程项目一览表)

　　4、工程保修期：工程验收交付使用起一年

　　二、 工程期限

　　1、本工程合同总工期为 天(日历天从开工之日算起)。

　　2、本工程开工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。

　　三、 施工方案

　　（一）前期准备阶段

　　组织工程技术人员和施工员对现场进行仔细勘查，做好工程施工技术方案，研究解决办法，进行现场测量和定点。

　　（二）施工阶段

　　1、基坑开挖：基坑开挖应严格按照定点位置施工，采用人工开挖方法。

　　2、基础制作：混凝土基础采用C20商砼浇筑，浇注时应用震动棒振实，浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。顶部位置应严格控制基础平面标高。

　　3、路灯安装施工：在所有基础工作完工之后，可进入灯具安装工作阶段。灯具的安装必须由持证的专业电工安装，保质保量的完成灯具安装任务。

　　4、配电箱安装：配电箱落地安装，安装地点不应有对设备导体和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其它化学腐蚀物品。

　　5、接地装置安装：在每座灯杆处打一根1.5米长接地角钢，型号为L50×50×5×1500。用φ16镀锌圆钢将每根垂直接地极可靠连接。配电箱金属框架应有良好的接地。

　　6、工程验收，双方工程监理对此工程进行验收测试。

　　四、项目部组织机构及职责

　　1、项目经理部：工程进行全面管理，具体负责实施本项工程，现场控制工程进度，协调解决质量、造价、安全生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。

　　2、技术资料组：解决技术质量问题，协助项目经理做好工程施工。

　　3、质检组：质量自检，协助监理进行质检以及收集整理质量保证资料。

　　4、基础施工队：负责管路、基础施工任务。

　　5、电气施工队：负责路灯安装及调试施工任务。

　　6、运输队：负责运送土石方、材料及灯具材料。

　　7、机动队：负责表位控制系统，接地极安装调试。

　　8、材料组：配合技术、施工组的工作，提供所需各种工具、用品，再根据工程进度及施工要求保障材料供应的同时，严把材料质量关，不合格产品不许进场。

　　五、施工进度计划及保证措施

　　进度计划：我公司计划于合同签订后 个工作日内进场，立即进行定点，制作基础，并进行路灯安装，力争25天全部完成施工任务。

　　保证措施：根据建设单位要求结合本工程实际，制定工期25天。为确保按期完成施工任务， 我们采取的保证措施是：

　　（1）根据施工进度计划控制施工期；

　　（2）根据施工进度计划及实际工程进度制定周作业计划，及时调整人力和设备的投入，确保按期完工；

　　（3）各作业班组要根据进度计划按日安排好，并确保完成；

　　（4）加强进度计划的检查落实工作，切实做到每日逐项检查并落实；

　　（5）严格控制工序环节、保证各分部工程按计划要求完成；

　　（6）根据施工进度计划要求，编制各种材料、加工件等的供应计划、劳动力使用计划、施工机械使用计划，并按计划要求实施；

　　（7）对投入的人力、物力、财力进行科学合理管理，及时做好统筹平衡工作，保证工程施工的合理、紧凑、均衡、连续性等；

　　（8）尽量采取工厂化、机械化施工和先进施工工艺，加快施工进度；

　　六、工程造价及付款方式

　　1、工程总造价为人民币：

　　2、工程付款方式为合同签订后甲方首付工程作为预付款，货到工地，工程安装结束，系统调试正常后，甲方应付工程 %，其余货款%完工三个月内付清。

　　七、 甲方责任及义务

　　1、甲方提供施工用电，用水至施工现场。

　　2、在施工过程中甲方应提供临时仓库提供乙方存放施工材料；乙方负责施工材料在施工期间的'安全问题。

　　3、施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。

　　4、甲方应按时支付工程款。

　　八、 乙方责任及义务

　　1、乙方应保证系统配置及功能符合并达到"系统技术参数"及相关行业国家标准的要求。

　　2、施工过程中乙方不得擅自移动，破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。

　　3、本工程自合同生效之日起施工周期为25天，在施工时无大风、雨天、其它自然灾害及不可抗力影响的情况下。

　　4、乙方应提前由甲方共同确定安装位置。

　　5、施工中的安全问题全部由乙方负责。

　　如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。

　　本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同一式两份，甲、乙两方各执一份。

　　附表：《太阳能路灯产品及报价单》

　　甲 方： 乙 方：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　联系电话： 联系电话：

　　地 址：

　　签定时间：

　　地 址：

　　签定时间：

【路灯简单合同】相关文章：

路灯采购合同03-14

路灯的安装合同07-01

路灯施工合同03-27

路灯工程合同03-26

路灯安装施工合同03-20

小区路灯安装合同02-29

路灯工程合同（推荐）08-21

路灯08-12

路灯施工合同(15篇)04-19